- 相关推荐
电力集团建筑业施工合同书
随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的电力集团建筑业施工合同书，仅供参考，欢迎大家阅读。
电力集团建筑业施工合同书1
甲方(用人单位)：_________________
地址：_________________联系电话：_________________
乙方(姓名)：_________________性别：_________________
身份证号码：_________________现住址：_________________
甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系，履行相应的权利和义务，并对有关问题作以下约定：_________________
一、劳动合同期限
1、不足一个月时间的用工：_________________从 年 月 日至 年 月 日(不设试用期)。
2、完成一定工作任务的`用工：_________________以工程完成之日为本合同的终止期限。
二、工作内容
甲方安排乙方工作地点：_________________
从事(工种)：_________________
数(质)量要求：_________________
三、劳动报酬
1、工资计算方式：_________________
(1)计时(每天或每月工资标准)
(2)计量(件)(单价数量)
2、工资支付方式：_________________不得低于当地最低工资标准。按月支付工资的，每月支付工资人民币 元；按工作进度支付工资的，每月支付工资人民币 元，三个月内结算一次。
甲方应制作工资发放花名册，并由乙方本人签字，领取工资。
四、劳动保护和工伤保险
甲方应严格执行国家和省有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定。
甲方依法为乙方办理人身意外伤害保险或工伤保险，其中每月缴纳的工伤保险费计人民币 元。
五、违反劳动合同的责任及其它约定
在合同期内，如本合同条款与国家、省有关新规定不符的，按新规定执行。
本合同自签订之日起生效，合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签章)：_________________乙方(签字)：_________________
年 ____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
电力集团建筑业施工合同书2
建设单位(甲方)：_________________
施工单位(乙方)：_________________
甲乙双方就工程 楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称____________
二、工程地点：___________
三、工程项目内容：_____________
本工程自______ 年 ___月___日至 _______年____月____ 日完工。
五、工程造价约为人民币：________元
六、付款方式
1.合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额___________ 预付款。
2.开工后，甲方按工程进度至中途，支付乙方工程总额__________预付款，工程完工，甲方验收合格再支付给乙方工程总额____________(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由___方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由___方提供，施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。
八、工程施工
1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的`损失由乙方负责。
2.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工(乙)方负责。
5.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________ 乙方单位(盖章)：________
代表人：_________________代表人：__________________
电话： 电话：
日期：________________
【电力集团建筑业施工合同书】相关文章：
电力施工合同10-07
电力劳务施工合同08-31
电力施工心得体会04-14
建筑业劳动合同书10-26
建筑业施工安全措施合同03-02
电力施工合同15篇02-07
电力施工合同14篇02-12
电力施工合同13篇02-19
电力安全施工协议书12-08
电力施工合同（通用12篇）08-03