当前位置：优秀范文网>工程居间合同

工程居间合同

时间：2024-10-14 19:13:20 优秀范文网我要投稿

工程居间合同集锦（9篇）

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的工程居间合同，欢迎大家分享。

工程居间合同集锦（9篇）

工程居间合同篇1

　　甲方：_________

　　代表签字：_________

　　乙方：_________

　　代表签字：_________

　　甲乙双方充分发挥各自优势，根据《中华人民共和国合同法》经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项：

　　1、乙方引见本合同中的甲方与_________直接洽谈，乙方向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与_________签订该项目的运输合同。

　　2、居间成功：是指甲方与_________签订的书面的合同成功。

　　二、乙方义务：

　　乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的`往返费用。

　　三、甲方义务

　　甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和_________进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和_________所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。

　　四、居间报酬的支付方法及支付时间：

　　1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。

　　2、采用现金方式支付。

　　五、保密事项；

　　甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　六、居间终止，支付居间报酬后，本合同终止。

　　七、争议解决方案

　　如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。

　　八、其他事项

　　未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程居间合同篇2

　　甲方：（居间人）________________

　　联系地址：_______________________

　　乙方：（委托人）________________

　　联系地址：_______________________

　　甲乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　甲方接受乙方委托，向乙方提供关于工程项目的信息并最终促成乙方与建设单位签订工程项目的'专业承包合同。

　　二、甲方的义务

　　1、甲方须向乙方提供有关工程项目的信息，并有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察及相关商务事宜。

　　2、甲方承诺向乙方提供的关于工程项目的有关信息真实可靠。

　　三、乙方义务

　　1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业承包合同。乙方因履行合同而产生的权利和义务，与甲方无关。

　　3、如果居间成功或提供工程信息有效，则乙方应按本协议约定，向甲方支付居间报酬。

　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

　　1、项目居间费用总额________________

　　项目信息费__________________________

　　项目提成____________________________。

　　A、项目信息费

　　装修面积________㎡（含）项目，________元项目；装修面积________㎡项目，________元项目。

　　B、项目提成：净合同额的________%

　　1）居间人仅提供工程信息，不引荐和建设单位直接洽谈，居间成功提成________%。

　　2）居间人，引荐和建设单位直接洽谈并参与到合同谈判中，居间成功提成________%。

　　3）净合同额指除去建设单位等返点，________%税金后的合同额。

　　4）居间人能协助洽谈，获得较高利润时，可协商项目提成额度。

　　2、项目信息费发放：乙方参与建设单位报价，且报价后客户可跟踪，报价后两周内发放。

　　3、项目提成发放：项目签订合同后按照进度款比例逐次发放，每次发放为进度款入账一周内，或项目验收完毕后一次性发放，具体采用那种方式甲乙双方可另行约定。

　　4、乙方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　六、协议终止

　　1、本协议签字生效后，有效期________年。

　　七、其他事项

　　1、甲方不得将本协议委托事项进行转委托。

　　2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（盖章）________________________乙方：（盖章）________________________

　　法定代表人或委托代理人：____________________________________________________

　　联系方式：____________________________联系方式：_____________________________

　　_______________年_________月________日_______________年_________月________日

工程居间合同篇3

　　委托方：_______________

　　居间方：_______________

　　身份证号：_______________

　　居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关装修工程项目居间服务等事项，经协商一致，签订本合同。

　　1、合同标的物

　　居间方向委托方提供珠江新城装修工程，合同标的物具体情况

　　2、居间方义务

　　A、居间方应积极、认真地介绍装修项目基本情况，并及时沟通情况；

　　B、居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；

　　C、居间方提供委托方工程装修有关设计图及预算图；

　　D、居间方应协调有关矛盾，促成委托方与该装修工程项目方成功签约。

　　3、委托方义务

　　A、委托方承诺一旦本装修工程项目方与委托方签订合同，委托方即应承担向居间方支付服务费义务。

　　B、委托方在施工期间出现质量及有关施工所有问题，委托方不能以任何理由拒付及拖延居间服务费。

　　4、居间服务费

　　A、居间服务费（即是中介服务费）的标准；

　　B、委托方与装修工程方签订的.针对本装修工程项目合同总金额（不论何种形式）的6%，此居间费包括所有居间人的费用在内。

　　C、居间服务费支付方法：委托方与装修工程方签订合同后各委托方收到该项目工程费达到总造价10%以上时，委托方支付居间服务费30%，委托方收到工程费达到50%以上时，付居间服务费30%，委托方收到工程费达到70%，付居间服务费40%（即付清）。

　　5、诚信原则

　　（1）委托方在本合同委托期内，没有征得居间的书面同意，委托方不能与该人项目方进行协商中签订项目转让合同，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

　　（2）委托方不能以相关企业或其子公司及一切转让工程名义转让合同。居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

　　（3）委托期内委托方未能与该项目达成协议时，委托方将不支付居间服务费。

　　（4）委托方在签订装修工程，在施工期间或之后，该项目增加工程量时委托方按工程量增加部分支付居间方服务费。

　　6、本合同经双方签字盖章后生效。未经双方书面同意，任何方不得擅自修改本合同。

　　违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议一式二份，双方各执一份。

　　委托方：_______________

　　居间方：_______________

　　代表人：_______________

　　联系地址：_______________

　　___年___月__日___年___月__日

　　签订地点：_______________

工程居间合同篇4

　　委托方：_____________________

　　居间方：_____________________

　　第一条：事项确认

　　委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方__县__矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。

　　第二条：委托方责任

　　1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。

　　2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。

　　第三条：居间方责任

　　1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

　　2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与矿主方公司签订该工程项目的承建施工合同。

　　3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

　　第四条：委托方与矿主方

　　巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。

　　1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。

　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。

　　第五条：付款方式

　　1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

　　2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。

　　3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的.结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。

　　第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。

　　按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

　　委托人：_____________________

　　居间人：_____________________

　　_______年_____月_____日

工程居间合同篇5

　　甲方（委托人）____

　　联系地址：____

　　乙方（居间人）____

　　联系地址：____

　　联系电话：_______

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就__省___工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的`慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的'所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1 %向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的__ %.

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付___ 元整；在正常施工的两个月内，应支付___；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按___ %的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付____元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，____年__月__日至 ____年__月__日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：_______

　　合同签订日：_______

　　甲方：_______（盖章）

　　乙方:_______（盖章）

　　法定代表人或委托代理人：_______

工程居间合同篇6

　　委托方：（以下简称甲方）____

　　居间方：（以下简称乙方）____

　　第一条居间事项

　　甲方委托乙方为其居间取得劳务合作，并协助其与总包方签订合同。

　　第二条合同有效期

　　本合同有效期自双方签订之日起至工程期满日止。期满后可续约，续约内容具体事宜由甲、乙双方另行约定后重新签订居间合同。

　　第三条委托范围及价格

　　乙方提供居间服务的工程为土方___ 元每方，矿___ 元每吨。乙方应当亲自办理本合同项下事项，乙方不得再就本合同事项转委托他人办理。

　　第四条甲方义务

　　1、保证提供的资料真实、合法。

　　2、对乙方的居间活动提供必要的协助与配合。

　　第五条乙方义务

　　1、真实、准确、完整地向甲方介绍工程的状况。

　　2、按照甲方和总包方确认的.服务和收费标准，为促进成交提供协助服务。

　　3、对甲方因履行本合同而提供的.相关资料负有保密义务，不得对外披露。在本合同履行完成或解除之日起10个工作日内，乙方应当将相关资料退还给甲方。

　　4、无论居间服务是否成功，乙方均不向甲方收取除本合同第六条明确约定的佣金之外的任何费用。

　　第六条佣金标准和支付方式

　　1、佣金支付标准如下：总包方签订协议后支付___万元，进场后按每月完成工程量总包方支付工程款时按土方每方___ 元，矿每吨___ 元支付乙方佣金；

　　2、佣金支付方式：乙方在促成甲方和总包方签署正式合同后，有义务促成总包方按协议支付劳务费，乙方佣金按总包方付款进度比例支付。

　　第七条保密条款

　　一方对因劳务委托而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第八条不可抗力

　　任何一方因有不可抗拒致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗拒事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第九条其它

　　甲方承诺：如果甲方、乙方和乙方所提供的客户方三方之间达不成劳务合作协议，甲方、甲方的子公司或甲方的关联公司不得单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司另行洽谈合作事宜。如果乙方发现甲方，甲方子公司或者甲方的关联公司单独与乙方所提供的客户方、其子公司或其关联公司洽谈上述项目之事宜，并达成协议，视为本协议已经完全履行，本协议的目的已经达到，甲方应按照本协议的规定向乙方支付居间服务费。本协议一经签署，未经另一方的书面同意，任何一方无权擅自变更协议的条款。

　　第十条合同未尽事宜及争议的解决

　　本合同未尽事宜可由甲、乙双方协商并另行签订补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。因本合同发生争议协商不成时，依法向甲方所在当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条合同文本及生效

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程居间合同篇7

　　甲方（委托方）：__________________

　　地址：__________________

　　法人代表：__________________

　　身份证号：__________________

　　乙方（中介方）：__________________

　　身份证号：__________________

　　上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）协助甲方为其__________________进行承包建筑工程，达成居间合同如下：

　　一、居间事项：

　　承包建筑工程：____________________________________________。

　　二、居间任务：

　　乙方为上述项目，提供信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方依法完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工总分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程进度款时本合同才生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居间费：

　　1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，甲方愿意支付乙方人民币捌拾万元（税后）居间费；

　　2、付款方式：

　　1）、该居间费在甲方第二次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费；

　　2）、该居间费在甲方第三次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费；

　　3）、该居间费在甲方第四次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费；

　　4）、该居间费在甲方第五次收到工程进度款时，甲方一次支付给乙方人民币贰拾万元（税后）居间费。

　　三、甲方责任和承诺：

　　本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的`意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。

　　乙方促成甲方与该幅土地使用权所有者谈判后，甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的'委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

　　如是次乙方为甲方介绍的施工总分包合同不成功，在半年之内，甲方同意不接触由乙方介绍的该工程发包人（广州南沙建安）；如有任何接触该工程施工，皆视为乙方的中介行为成功论，甲方同意无条件支付乙方中介费人民币捌拾万元整（税后），作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。

　　四、甲、乙双方对本合同有保密的义务，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。

　　七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　法人代表签名：___________

　　日期：___________

工程居间合同篇8

　　委托方：_______________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　银行户头：______________________________

　　银行卡号:______________________________

　　居间方：________________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：____________________________

　　通讯地址：______________________________

　　联系方式：______________________________

　　银行户头：______________________________

　　银行卡号:______________________________

　　甲、乙为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，经双方充分协商，本着自愿、平等、互利互惠、诚实守信的原则，特订立如下协议，以资共同遵守。

　　第一条委托事项

　　1、甲方计划承接乙方接洽的____________________________工程项目，甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核，乙方接受甲方委托。

　　2、乙方应尽力为甲方撮合促成该工程项目，并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接，其受托期限为本合同之日起甲方第三人签订工程合同日止。

　　第二条居间人的权利和义务

　　1、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍公司的相关情况，但甲方书面确认是商业秘密的除外。

　　2、乙方应该认真完成甲方的委托事项，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

　　3、乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

　　4、乙方在前期办理本受托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，将由甲方承担责任。

　　5、乙方仅为甲方和上述公司的居间方，不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权债务承担任何责任。

　　第三条甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和第三方所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功则由甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　第四条居间费用及支付方式

　　1、若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同，甲方应向乙方支付工程施工(承包)合同金额的百分之四点五(_______%)酬金。支付方式为：账户划账。作为乙方的佣金、劳务费等居间费。上述甲方支付给乙方的费用为税后费用，税费甲方自愿承担。

　　2、付款时间：甲方与第三方签订正式施工承包合同之日支付人民币________元，作为居间首期款，其余居间费根据发包方工程进度比例分_____次支付，所收款以收据或转账凭证为凭。

　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方无权要求甲方支付酬金，其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)乙方自行承担。

　　第五条合同的解除

　　1、委托期限届满，约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除。

　　2、本合同约定目的实现，乙方收到甲方按照本合同第四条约定的酬金后，甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除。

　　3、委托期限届满之前，不论任何原因，甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同约定目的不能实现的。

　　4、当事人有其它违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

　　5、在本合同履行过程中，乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)，因甲方单方解除本合同给乙方造成的`实际经济损失由甲方全部承担。

　　第六条违约责任

　　甲方应按时支付相应费用，若违反本合同的约定则视为违约行为，则应向乙方支付居间费总额____%的金额作为违约金，乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

　　第七条声明及保证

　　甲方：

　　1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有能力签署并履行本合同。

　　2、甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效。

　　3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书)，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　5、甲方保证自有资质的真是性及合法性。

　　乙方：

　　1、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

　　2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

　　3、本合同的签署是合法公民或授权代表人，本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

　　第八条保密

　　甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。为经该资料和文件的`原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务或有损客户利益的活动。

　　第九条争议的处理

　　如甲乙双方发生合同争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向_______方所在地人民法院提起诉讼解决。

　　第十条合同解释、补充及附件

　　本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等的法律效力。

　　第十一条合同效力

　　本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。本合同正本一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

　　第十二条备注

　　如工程量增加，则居间费用可依照增加工程量的工程款，按百分之四点五支付居间费。

　　委托方(公章)：__________________

　　居间方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：____________

　　法定代表人(签章)：_____________