【推荐】施工合同范本20篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同在生活中的使用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的施工合同范本，希望能够帮助到大家。
施工合同 1
甲方 （全称）： （以下简称甲方）
乙方 （全称）： （以下简称乙方）
为加快我镇新农村建设步伐，圆满完成各村道路硬化任务，保证施工质量，根据有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
村内道路硬化工程硬化总面积约 平方米，其中主街面积约 平米，次街面积约 平米，门台散水面积约 平米，路沿边沟面积约 平米。工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等，按主街每平米 元，次街每平米 元，门台散水、路沿边沟每平米 元，工程概算约为 万元。
二、合同工期：
工程在 年 月 日前完工。
三、工程施工要求：
1、乙方工程施工队，必须按照道路硬化标准进行施工作业：（未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准）
（1）硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档，防止发生纠纷。
（2）道路硬化前要对路基进行清理、平整，切实做到夯实路基。升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。
（3）使用商混，混凝土强度C20。
（4）升降方后必须使用机械碾压夯实，巷道可用人工夯实。
（5）道路硬化施工中要按设计厚度安装模板，使用钢模，铁钎固定，防止跑模及漏浆。
（6）商混铺平后要使用平板振动器振实，模板边用振动棒充分振荡、压实，防止漏振出现蜂窝现象。使用电抹子抹平碾压不少于3次，或人工碾压不少于4次。
（7）散水必须在街道之后硬化，且预留伸缩缝。
（8）养护时要使用塑料薄膜铺盖，并有专人看护。
2、施工完成后要达到以下标准：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，门台散水、路沿边沟厚度10cm，宽0。5米。
（1）路边整齐，无里出外进，直线段直顺，曲线段圆顺。路面平整，坡度统一，不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象，灌缝饱满、密实，路的连接处缝面整齐。
（2）伸缩缝缝面垂直并全部贯通，缝内不得有杂物，切缝宽、深、长应符合设计要求。
（3）特色路面与水泥路面衔接平整，处理得体，实用美观。
（4）预留合理美观的绿化用地。
3、乙方要确保施工质量合格，由县新农村办、监理、镇新农村办和村内监理小组人员验收，必须做到安全生产，文明施工。
4、乙方对村内具体道路硬化工程施工队负有监督检查的责任；负责对县、镇检查验收人员的迎检工作；负责协调监理人员、施工人员、村监理小组等多方的沟通联系工作。
5、甲方负责联系搅拌站送灰，检查督导乙方及施人员完成道路硬化任务，协调各方关系等。
四、付款方式：
乙方必须向缴纳 万元的工程保证金。其保证金在工程验收合格后且县级资金到位的情况下予以退还，如乙方因自身原因中途退出或工程验收不合格不予退还。甲方在经镇相关部门批准后，有支配使用保证金用于工程开展的权利。
工程全面完成，经相关部门和人员验收合格且上级拨款到位后付至总工程款 %；暂扣 %作为工程质保证金，保证金在质保期满后1月内付清。（质保期为完工后一年整）
五、奖罚措施：
1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚 元。
2、乙方必须接受甲方的'监督检查，接受整改意见。
六、安全责任：
1、施工前由乙方负责协调清理好在施工范围内的农作物、私塔乱建、乱堆乱放等；施工期间有关政策处理纠纷由乙方负责。
2、在施工期间引起发生的人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方或村内具体施工人员负责。甲方概不负责。
七、未尽事宜：
本合同未尽事宜可，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
八、本合同一式三份，甲方、乙方各执一份，镇新农村建设服务中心存档一份。
九、合同生效：
合同订立时间： 年 月 日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：（公章）
乙方：（公章）
负责人：
负责人：
电 话：
电 话：
施工合同 2
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 围挡施工工程 工程地点：
工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。
二、工程承包范围：
承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。
1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。 若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；
2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。
三、工程围挡施工要求
1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。
2、主支架采用 角钢，尺寸总长约 m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条平直（具体做法见附件）。
四、合同工期：
开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。
合同工期：在接到甲方通知后20日内。
五、质量标准：合格
六、合同价款 ：
按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：￥元/平米。围挡总长度约 米，每米平米，合计 平米。总价约： 元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。
七、付款方式：
1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的`同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的 %，即人民币￥：（大写：）；
2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的 %），即人民币￥：（大写：）；
3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的%），即人民币￥： （大写：）；
4、甲方暂留工程总造价的 %作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。
5、如超出合同范围
八、甲方责任与义务：
1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；
2、甲方负责提供施工现场的施工场地；
3、甲方按本合同规定结算相关费用；
九、乙方责任与义务：
1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；
2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；
3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；
4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；
5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；
6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；
7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后， 24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；
8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；
甲方：（章）
乙方：（章）
年 月 日
施工合同 3
委托方(简称甲方)：
被委托方(简称乙方)：
甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。
第一条 作业范围及内容
生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。
第二条 合同承包形式
乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。
第三条 合同承包金额
1、 护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元
3、 两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元
4、 本合同总金额：41710元
5、 本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。
第四条 结算方式
甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。 乙方开户行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，时间为 天。
第五条 甲方责任和义务
1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
2、 为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等要的工作条件且免费使用。
3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的`保洁粉刷承包费用。
第六条 乙方责任和义务
1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹
2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包
3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。
4、 乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。
5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。
6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。
7、 乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。
第七条 违约责任
甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。
第八条 其他
1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。
2、 本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。
甲方：
代表人：
年 月 日
乙方：
代表人：
年 月 日
施工合同 4
甲方：
乙方：
为了加强对建筑工程的安全生产管理，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确安全生产责任，保障生产者在施工作业中的安全与健康，切实防止建筑工程施工安全事故的发生，确保安全生产，文明施工。经双方共同协商，达成以下条款：
1、甲方传达上级部门安全生产，文明施工的指标，以及公司有关安全生产的管理条例、办法，部署项目部的安全生产工作任务，安全防护措施落实到位。
2、甲方接受乙方的监督，听取、采纳乙方的合理建议，并实施于工程施工。
3、甲方在乙方上岗前对其进行安全教育及安全技术操作规程培训。
4、甲方如违章指挥，乙方有权停止施工。
5、乙方认真贯彻党和国家的安全生产方针、政策，遵守公司有关《安全生产管理制度》、《建筑工程施工安全生产奖惩办法》及国家和行业主管部门的.有关法律、法规。
6、乙方新上岗前必须经过公司教育、培训，考核合格后方可上岗作业。
7、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，2M以上高空作业必须系好安全带；
正确使用劳动保护用品；遵守安全生产六大纪律；严格执行安全生产十不准、十项安全技术措施和文明施工生产要求。
8、乙方应遵守安全生产有关规程，防止高处坠落，物体打击、触电、施工机械等安全事故的发生。
9、乙方严禁携带小孩进入施工现场及留宿他人过夜，严禁赌博、斗殴。
10、乙方如有违反上述条款，甲方按公司有关奖罚制度对乙方进行处罚，其违规作业引起的一切损失由乙方自行承担。
11、本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日
_________年________月_______日
施工合同 5
发包单位：
目负责人：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
负责人：
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、 工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)
二、 工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、 承包方式：包工包料
四、 材料：按施工图纸要求。
五、 工程造价：防水每平方米 壹拾陆元(16.00元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米 贰拾肆元(24.00元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限：开工20x 年 3 月 18 日竣工20xx年 5 月 20 日(遇雨顺延)
七、工程量：屋面防水、保温各约1.5万平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的50%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金3%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、 甲、乙双方责权：
1、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价10%的履约保证金，在工程量完成30%后退还。
5、 乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、 工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的'双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
十、 其他约定：
1、材料进场乙方应提供材料复检报告，检测费用由乙方负责。
2、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工。
3、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
4、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。
5、 施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
7、 本合同一式 份，甲乙双方各执 份，本合同自签订之日起长期有效。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
电话：
电话：
年 月 日：
施工合同 6
甲方：_____有限公司
乙方：____有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：
一、工程项目名称：
______________
二、工程地点：
_____________________。
三、工程内容：
地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。
四、工程价款及承包方式：
1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。
(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。
(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。
(3)最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。
(4)乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。
2、承包方式
(1)乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。
(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。
(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。
3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。
五、付款方式：
1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。
2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限：
合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件，工期顺延。
七、质量要求：
1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。
2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。
八、责任及义务：
甲方责任及义务：
甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。
乙方责任及义务：
1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。
2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。
3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。
4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的`工期顺延。
5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力(实际使用价值)达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。
6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。
7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。
8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。
9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。
10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。
11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。
12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。
13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。
14、安全生产乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。
甲方责任及义务：
1、做好施工现场的“三通一平”工作。
2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。
4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。
九、其他事项：
本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。
甲方(公章)：__________________
乙方(公章)：__________________
法人代表签字：____________
法定代表签字：____________
地址：____________
地址：____________
联系电话：____________
联系电话：____________
日期：____________
日期：____________
施工合同 7
甲方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_____
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
传真：_________
邮编：_____
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统
2、工程地址：_________
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排
1、在甲乙双方协商下，计划在________年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间:
工程完工后____月内，甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额:
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
六、结算方式:
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故:
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同
第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的.扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________
乙方(签章)：_________
法定代表或其委托人：_________
法定代表或其委托人：_________
地址：_________
地址：_________
开户行：_________
开户行：_________
帐号：_________
帐号：_________
签约时间：________年____月____日
签约地点：________
施工合同 8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
二、工程地点：环山中XX和厨房后
三、工程内容：
护坡总体积为30.89;
护坡总投资13900元。
宿舍后圳护坡长：42.2215;宽0.3215;高0.8
10.133
宿舍后圳边：长42.2215;宽0.5215;高0.24
5.063
厨房后圳边：长38.4215;宽0.5215;高0.3
5.763
厨房后圳护坡：长38.4215;宽0.3215;高0.8
9.223
伸进土中加宽脚：长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个
0.72
30.893215;450元313900元
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为20天，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后____日内全部支付。
六、甲方义务
1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的`安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方：
乙方：
________年____月____日
施工合同 9
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工中挡土墙工程合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行： 一、工程名称：
二、工程范围和内容：
1 、工程范围：范围内挡土墙工程施工。
2 、工作内容：基坑开挖、台背回填、灰土垫层、大挡墙砼基础、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、脚手架搭设等所有相关内容的施工。
3 、承包方式： 本工程实行包工包料综合包干方式承包，由乙方负责工程施工的一切事宜，所需的人工、材料、机械、仪器设备都由乙方自行解决。及其一切费用。
4 、工程价款 ：本工程依据管理处批复的`暂定单价（以最终单价为准），3:7灰土垫层元 /m 3 ，挡土墙砌体元 /m3 5 、计量方式： 按分项进度支付，扣除管理费、税金%。
6、发生合同纠纷时，双方及时协商，另行签订补充协议，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁解决。
7、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方代表签字之时起生效，合同全部内容完成后自动失效。
甲方单位（盖章）
甲方代表人：
年 月 日
年 月 日
乙方单位（盖章）
乙方代表人：
施工合同 10
甲方（发包方）
乙方（承包方）
甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和其他有关规定的原则，结合本工程具体情况，订定合同如下：
一、工程概况：
1.1.工程名称：榆林经济开发区创业大厦。
1.2.工程地点：榆林经济开发区。
1.3.工程内容：创业大厦暖通工程施工图纸上全部内容。
1.4.承包方式：劳务清包、辅材工具包干。
1.5.施工周期：依照项目部进度计划。
1.6.质量等级：合格。
1.7.质量保证：乙方保证在合同下所施工安装的通风及空调工程符合本合同所规定的技术要求及质量规定。
二、同文件使用解释顺序：
2.1.除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：
2.1.1.本合同条款。
2.1.2.补充协议条款。
2.1.3.明确双方权利义务的书面文件。
2.1.4.标准、规范和其他有关资料、技术要求。
2.1.5.图纸和说明及相关技术资料。
三、同文件使用的文字标准和使用法律：
3.1.合同文字：本合同文件使用中文简体。
3.2.适用法规：《建设工程施工合同（GF—1999—0201）》。
3.3.适用验收标准：《通风与空调过程施工质量验收规范》（GB50243—2002）及《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）的由关规定。
四、甲方责任：
4.1.按照设计图纸和现场施工要求免费提供乙方水、电、住宿、库房的设施。
4.2.甲方负责办理乙方进入施工区的一切相关手续。
4.3.甲方负责在施工中的协调工作。
4.4.参与处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并进行质量验收。
五、乙方责任：
5.1.乙方进驻工地的施工人员，须符合管理条例并遵守现场的规章条例安全施工。
5.2.乙方须以甲方的名义从事工作，并不得从事损害甲方利益机声誉的活动。
5.3.乙方严格按图纸、技术标准及工艺要求规范施工，服从甲方质量监督，由于不符合施工质量标准所造成的停工应立即更改且不得影响施工进度。
5.4.乙方自备所需的安装工具（机械费已包干）。
5.5.乙方的工程进度须符合就的要求。
六、工程质量监理：
乙方应无条件地接受甲方及管理单位对施工质量及进度的查验、监督。
七、质量与验收：
7.1隐蔽工程验收：
7.1.1.凡隐蔽工程首先由乙方自检合格后通知甲方验收，验收合格后，甲方在验收记录上签字；验收不合格，乙方在限定的时间内整改后重新验收。
7.2.检查与返工：
7.2.1.乙方应按照本合同所列标准、规范设计和要求以及施工中的自检，随时接受甲方的查验。
7.3.安装：
7.3.1.乙方施工范围：安装空调设备、水管、冷凝水管、通风管的设备开机、调试，并保管每台空调的附件（如：合格证、说明书其它文件），统一整理后，待完工时交于甲方。
八、结算方式：
8.1.按陕西01安装定额人工费以36元/定额工计取，机械费由乙方收取其中的50%，辅材由乙方收取其中的70%。
8.2.高层增加费、脚手搭拆费人工费由乙方计取，工作量由甲、乙双方现场核对以实际施工量为依据进行结算。
8.3.系统调试费一次包干为2万元整不作任何其它调整。
九、工程款支付：
9.1.月进度款按月进度量60%支付，每年终结算按已完工作量的80—90%支付。
9.2.工程完工付工程施工总量90%。
9.3.决算后一月内付到总价97%。
9.4.留3%保修金，按国家相关规定到期退还，保修期间如果式甲方材料等造成的维修工资由甲方支付、如果是乙方施工不当等造成维修工资、材料必须由乙方自认。
9.5.甲方在支付款过程中如由特殊困难时乙方应保证工程的连续性，但甲方也应征得乙方的'认可，在双方协调的期限内给予补上。
9.6.在施工过程，如果由于种种原因出现中途停建、缓建（除不可抗拒的自然灾害），甲方必须提前通知乙方做好各项误工措施，如停工超过七天的，甲方应承担工人适当的生活费，但不能超过1个月。
十、争议：
10.1争议：
10.1.1.甲乙双方因合同发生争议，应优先以双方友好协商处理，若协商不成则可向当地人民法院提请诉讼。
10.1.2.发生争后，除出现下例情况的，双方都应继续履行合同并保护好已完成的工作：
（1）合同确已无法履行。
（2）双方协议停止施工。
（3）调解要求停止施工，且为双方接受。
（4）法院要求停止施工。
十一、其他：
11.1.合同的生效与终止：
本合同子甲乙双方签订之日起生效，在安装产品经甲方验收合同并通过相关部门验收合格后交付甲方且甲方支付完验收款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
十二、备注：
12.1.不可抗力：
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，履行合同的时间将推迟，推迟履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同；合同的价格不因不可抗力而改变。
不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）就立即将不可抗力发生的情况通知另一方（甲方或乙方），并在不可抗力发生后十四天内提出具权威独立第三者证明，甲乙双方应采取必要措施密切配合以减少不可抗力的影响。
不可抗力是指战争，台风，地震，水灾，禁运，罢工等以及双方同意的不可抗力。
12.2.本合同未尽事宜双方随时协商解决，并以书面形式为依据。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
施工合同 11
发包人：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
1、工程地点： 。
2、工程内容及做法： 。
3、工程承包方式：包工包料。
4、工程期限： 天，开工日期： 年 月 日，竣工日期 年 月 日。
5、发包人义务：
(1)开工前 天，为承包人进场施工创造条件(包括：搬清室内家具，陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则);
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责协调施工队与邻里之间的关系。
(4)不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
(5)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
6、承包人义务：
(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防水规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
(2)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
(3)保护好原居室内的.家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。
(4)保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施行工现场。
7、工程变更：工程项目及施工方式如需变更，双方应一致签订书目变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
8、合同工程款：本合同工程为RMB：￥ ，(大写) 。
9、付款方式：双方约定按经下方式支付工程款：
(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
2、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人，发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时间时向承包人结算工程尾款。
10、附则：
(1)本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
(2)本合同壹式两份，双方各执壹份，签字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 12
甲方：_______________________
乙方：_______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：宝鸡项目
2、工程地点：宝鸡市
3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。
二、工程承包范围
龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)
三、承包方式
包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款
1、合同总价按照实际用量进行结算。固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)
2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式
所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。否则，甲方不予付款。
六、合同工期
施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准
要求所有的部位必须合格。严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任
1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。
5、回填土方时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
6、乙方必须按甲方指定取土场取土，土质不得含垃圾杂物、20cm以上大石块、淤泥。
7、如因乙方自身原因不能按期完工，每延期一天按 200元支付给甲方违约金。
8、如非乙方原因或不可抗力的自然灾害造成停工，工期顺延。
9、乙方负责办理所有施工相关手续，承担政府和其它一切相关费用并获得所有与本工程相关的所需文件，在施工中遵守市容、城管、当地相关管理部门的有关规定，如发生违章、处罚等经济罚款问题由乙方自行承担和解决。
10、乙方为显示信守合同及承包工程的诚意和实力，自愿要求在合同签定后，向甲方交 5000元的保证金。待结算时若乙方无任何过错，没违反合同条约后一并返还。
九、工程结算(按实结算)
1、施工图、设计变更。
2、甲乙双方现场测量资料。
3、经甲方规定的程序审核的工程量。
4、甲方实际签收数量。
十、安全施工
施工中必须注意安全，做到文明施工，乙方施工中如发生伤亡事故，甲方协助乙方做好善后事宜，乙方承担全部事故责任和经济损失。
十一、违约责任
施工过程中乙方如未经甲方同意擅自停止施工，甲方有权要求乙方自甲方发出的'撤场通知起三日内自动撤场，且已完工程量不予结算，本合同失效。因乙方不作为使得无法完成本合同交付的任务或因乙方行为使甲方名誉、工期等受损，乙方除需自行承担其全部责任外，还应承担由此给甲方造成的一切损失，乙方保证甲方发出撤场通知起三日内自动撤场，本合同自动失效。
十二、争议解决
本合同履行过程中出现争议的，甲、乙双方应协商解决，双方协商不能达成一致的，可向本合同履行地(土方工程所在地)的人民法院提起诉讼。
十三、其它
1、工程结算完后本合同自动失效。
2、乙方车辆及材料在运输途中及到达甲方现场后应遵守国家和地方现行的关的环境保护、职业健康和安全的法律、法规。
3、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字并盖单或(手印)后生效。
5、本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
甲方代表：
乙方代表：
联系电话：
联系电话：
签约地点：
签约日期：
施工合同 13
发包单位：(以下简称甲方)
承包单位：(以下简称乙方)
为确保维修质量确保双方的'权力和义务，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，经甲、乙双方协商，特订立本合同。
一、承包方式：包工包料
二、维修清单及价格：见附表
三、结算方式：按市场价协商确定
四、质量要求
按建设单位使用要求进行施工，保质、保量按要求施工，确保工程质量，乙方不得偷工减料。按国家《施工质量统一验收标准》验收一次性验收合格。如验收不合格造成返工一切损失由乙方负责。
五、维修付款方式
维修工程竣工经甲方验收合格，凭国家税务发票一次性付清。
六、争议解决方式
执行本合同或本合同有关的任何争议，先由双方本着互惠互利的原则，通过友好协商解决，如无法达成一致时，由会同县仲裁机构裁决。
七、合同签定地点：会同县城市建设工作领导小组办公室
八、合同生效时间及份数
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收合格工程款付清自行失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 14
发包方(全称)：(以下简称甲方)
承包方(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：
一、 工程概况：
工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：
二、 工程承包范围：
承包范围：
三、 合同工期：
开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天
四、 质量标准：
五、 合同价款：
喷涂每平米用料10元、人工费4元
六、甲方的权利与责任：
1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。
3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。
5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。
六、 乙方的权利与责任：
1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。
2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的`建筑材料进场。
3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。
4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。
5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。
七、 付款方式：
工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。
八、 工程保修：
工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。
合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。
以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 15
甲方：
乙方：
甲乙双方就广告工程施工事宜，经协商签订合同如下：
一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有"紫金水泥"四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有"紫金水泥"四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。
二、工程施工时间：自签订合同之日起十五天内完成。
三、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收
四、工程价款：
指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用：927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用：1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用：6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收：1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为：9950元。
五、付款方式：
工程经验收合格后，乙方需提供税务发票，甲方给予付款。
六、其他约定事项：
1、乙方施工过程中应按照国家的有关安全规程进行，并对施工的安全责任负全责，甲方不负任何安全及其连带责任;
2、乙方应确保施工质量，并接受甲方的工程质量监督与检查，及时整改;
3、在合同期同双方均不得随意中止本合同，否则违约的一方需向守约方支付相应的违约金;
4、乙方在约定的施工期限内无法完工，并在延期五日仍无法完成工程时，甲方有权单方终止合同，并不给予任何补偿。
5、本工程的.材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。
七、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
八、本合同自签字之日起生效。
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________
乙方代表签名：___________________
地址：_______________________
地址：___________________________
电话：_______________________
电话：___________________________
传真：_______________________
传真：___________________________
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
施工合同 16
发包方：_________________(以下简称甲方)
承包方：_________________(以下简称乙方)
经甲乙双方协商，遵循公平、公正、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》，发包方和承包方就本工程施工的有关事项达成一致，特订立本合同。
第一条：_________________工程概况
1、工程名称：_________________仓储车间。
2、工程内容：_________________钢结构制作安装。
3、设计基本建筑面积约为2900平方米，如超过基本面积则按现场实际测量面积计算。
第二条：_________________承包方式、承包固定单价
1、承包方式：_________________乙方采取包工的方式。
2、本合同为固定单价合同，固定单价除特殊注明外，发生的'所有费用全部包括在内。
3、固定单价：_________________33元/平方米(人工费)，吊车费用除外。
4、合同总价款：_________________95000元(玖万伍仟元整)。
第三条：_________________付款方式和结算方式、完工期限
1、付款方式：_________________合同签订生效后，钢结构焊接完毕竖上柱子后付30%工程款，顶板安装完毕后付30%工程款，在全部工程竣工后付至95%工程款，剩余5%保修期满一次性结清。
2、结算方式以实际测量面积结算。
3、工期自合同签订之日50天内完工(恶劣天气除外)。
第四条：_________________质量要求
1、质量要求：_________________合格
2、乙方要确保施工质量，依据乙方设计实行安全施工，施工中发生人员安全事故、质量安全事故，均由乙方承担一切责任，与甲方无关。
3、质量保修期为三年(工程竣工日为质保期计算起点日)。
第五条：_________________甲方责任
1、甲方提供乙方施工所用的水源和电源。
2、按照合同规定甲方要及时支付工程款。
第六条：_________________合同确认。
本合同在执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商未果到地方法院进行解决。
第七条：_________________本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章之日生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
电话：_________________
电话：_________________
日期：__________
日期：__________
施工合同 17
发包人（全称）：_________（以下简称甲方）
承包人（全称）：_________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、
一、工程概况
工程名称：_________
工程地点：_________
工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）
二、工程承包范围
承包范围：屋面防水工程
三、合同工期：
开工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、结算方式
根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件。
六、付款方式
竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、
七、工程保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的'质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、防水工程为_________年；
3、装修工程为_________年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_________年；
5、供热与供冷系统为_________。
6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担。
七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效
合同订立时间：_________年_________月_________日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
施工合同 18
甲方：________
乙方：_________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的.有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：
2、施工项目及要求：顶面及墙面拆除，吊顶，墙面处理贴壁纸，门头，灯具，货架（不含衣撑及模特），背景墙，换一扇大门，改一组暖气，电路改造。
3、工程承包方式，双方商定采取下列承包方式：
（1）乙方包括木工吊顶材料和工费、油漆工材料及工费、电路改造及水路改造、门头材料及工费，货架及灯具，壁纸。
（2）甲方包括其余材料和成品。
4、合同价款：本合同工程造价为（人民币）元（贰万肆千元整 ）
第二条 甲方工作
1、开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
2、提供施工期间的水源、电源；
3、负责协调施工队与邻里之间的关系；
4、如需拆改原建筑的结构，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续；
第三条 乙方工作
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
第四条 工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 工程款支付方式
1、甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款： 支付次数 支付时间 支付近额（元）
第一次 水电暖工进场到木工进场 40 %
9600 元
第二次 油漆工进场到工程结束 40%
9600 元
第三次 双方验收合格 20 %
4800 元
第六条 违约责任
1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失；
2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
第七条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，即日起生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
4、合同履行完后自动终止。
甲方（签章）：_________ ________年____月____日
乙方（签章）：_________ ________年____月____日
施工合同 19
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
依据《民法典》及相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就戍浦江XX、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。
一、工程名称： 戍浦江XX、下坦河等河道整治工程
二、工程地址：____市鹿____区藤桥镇
三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层
五、承包单价及计量方式：
1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工；按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层（厚15c）单价为4元，混凝土垫层（厚10c）单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。甲方：戍浦江XX、下坦河等河道整治工程项目部以下简称甲方
六、工程工期：____日历天
七、甲乙双方职责： 甲方职责：
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。 乙方职责：
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的`施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
八、付款方式： 工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后____日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的4%计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的39；管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
九、其他未尽事宜，双方另行协商解决。
十、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同 20
发包人(全称)：______
承包人(全称)：______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：______
2、工程地点：______
3、工程内容：______
4、工程立项批准文号：______
5、资金来源：发包人自筹。
二、工程承包范围
承包范围：
1、包括：人工费、机械费、钢筋笼制安、砼泵送费。
2、不包括：主辅材料费、水费、电费、税金、测量放线、施工场地平整、施工场地泥土泥浆清运、相关措施费、主辅材料检测试验费、工程成品质量检测费。
三、合同工期
开工日期：______年______月______日
竣工日期：______年______月______日
合同工期总日历______天数(按每天24小时施工计算，含节假日)。
四、质量标准
工程质量标准：按国家、地方及行业现行的标准、规程、规范和相关技术文件执行。
五、合同价款
1、单价：详见附件一工程量清单及报价表
2、工程总造价：
金额(大写)：______ (以实际施工计算)
(小写)：______ (以实际施工计算)
3、机械进场、出场、转场费：15000元/次。
4、核价原则：合同协议固定价格。
5、双方约定合同价款的调整因素：
①设计变更;
②地勘报造与实际地质不符;
③施工条件与双方约定的条件不一致;
④发包人原因导致的工期延误;
⑤增加设备、人员抢工期;
⑥工程量调减超过原设计工程量20%;
⑦施工工艺的改变;
⑧以上因素调价双方另行协商，另签补充协议。
六、工程量确认
1、承包人向发包人提交已定工程量报告的时间：每月25日前;
2、工程计量公式：无;
3、总工程量：详见附件一工程量清单及报价表;
4、因设计变更、施工条件或施工工艺改变增加的工程量另计
5、工程计量以施工机械所处地面标高(或工作面)开始计算。
七、合同价款支付
双方约定工程款(进度款)支付的方式和时间：
1、支付方式：现金或转帐;
2、按月支付已定工程量70%的工程款(进度款);
3、工程完工支付至80%;
4、基坑开挖后，无重大质量问题支付至90%;
5、基坑出土后30日内支付至100%。
八、双方一般权利和义务
1、监理单位名称：
监理内容：______
监理权限：______
监理工程师姓名：______职务：______
2、发包人代表：
姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表发包人履行本合同。
3、承包人代表：
姓名：______职务：项目经理。权限：全权代表承包人履行本合同。
九、施工组织设计和工期顺延
1、进度计划：承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度的
发包人确认的时间：收到施工组织设计(施工方案)
2、群体工程中有关进度计划的要求：无;
3、工期顺延：双方约定工期顺延的所有条款。
十、图纸
1、开工前七日内发包人向承包人提供完整的施工图纸壹套(含竣工图);
2、本工程设计图纸为发包人专用，未经发包人允许，承包人不能用
十一、组成合同的文件
1、本合同;
2、中标通知书;
3、投标书及其附件;
4、图纸;
5、工程量清单;
6、工程报价单或预算书;
7、标准、规范及有关技术文件;
8、双方有关本工程的洽商、变更、现场签证、施工记录、会议纪要、通知、工作联系函等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十二、发包人工作
1、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;
2、在开工前10天开通施工场地与公共道路的通道，以及施工场地内的施工便道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通;
3、平整硬化施工场地，使施工场地标高达到设计图纸所示标高，保证平整度不超过±20cm，保证施工场地硬化程度能达到机械正常施工的要求，不下陷不堆陷;
4、保证垂直空间40m内天架空线监等障碍物，安装630KV变压器一台，并将电源接到主配电柜(内设600A，400A漏电保护开关各一个)，主配电柜与承包人施工工作面最远距离不超过200m;
5、提供Φ100mm供水管道，接水口与承包人用水设备距离在20m以内;
6、开工前，办理完本工程施工所需的证件、批件;
7、协调处理施工场地内及周围的地下管线架空监线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，需要保护和不能拆除的由发包人进行技术交底，协调相关单位协助承包人施工，并承担相应费用，能清理拆除的由发包人负责清理拆除后交承包人;
8、清理拆除地勘报告载明或未载明的其他地下废弃管道、地下障碍物(如原建筑的基础，砼结构物等);
9、开前10天提供工程地勘报告和地下管道线资料;
10、向承包人提供办公和生活所需的房屋及设施;
11、办理施工场地交通、环卫和噪音管理等手续，并承担费用;
12、确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。
十三、承包人工作：
1、承包人应认真按照标准地、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人的检查检验，为检查检验提供便利条件，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
2、承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工;
3、承包人在施工中无权在原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延;
4、已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间承包人原因发生损坏，承包人自费予修复，非承包人原因(如交叉作业，提前使用保养期间的已完工程等)造成已完工程的损坏，承包人不承担任何责任和费用。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，发包人承担由此增加的费用，追加合同价款;
5、遵守政府有关主要部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按发包人的指令施工，发包人承担由此发生的费用(因承包人责任造成的罚款除外);
6、向发包人提供年、季、度、月、周工程进度计划及相应进度统计报表;
7、承包人做到文明施工，科学管理，安全规范操作，服从甲方管理;
8、因承包人原因造成竣工工程的损坏，由承包人修复并承担一切费用;
9、因承包人原因造成工程质量达不到质量标准，由承包人进行返工和修复并承担一切费用;
10、承包人未经发包人允许，承包人不能将其承包的全部工程转包给他人，也不能将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他。
十四、担保
1、发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：。担保合同作为本合同附件;
2、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本合同签字生效后，承包人向发包人缴纳______万元履约保证金，待工程开工承包人将为完成本工程所需机械设备进场后5个工作日内，发包人一次性金额返还承包人缴纳的履约保证金。担保合同作为本合同附件。
十五、进场设备清单及台班费用标准：
(详见附件2)
十六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担;
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用;
3、发生重伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关
4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
十七、保险
1、工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用;
2、运至施工场地内用于工程的'材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用;
3、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理费用由发包人承担;
4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用;
5、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
十八、违约、索赔和争议
1、发包人不按本合同约定的时间支付承包人工程价款，发包人每天承担应付工程价款3%的违约金，并承担由此造成的其他损失;
2、因发包人原因造成的停工、误工，每天承担4000元停工、误工损失;
3、因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，造成工期延误，每延误一天由承包人向发包人支付每天4000元违约金。
4、本合同在履行合同过程中产生争议，由双方协商解决，协商不成的，向昆明市五华区仲裁委员会申请仲裁。
十九、其他
1、双方关于不可抗力的约定：
①包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾，以及大风、雷雨、下雪、洪灾、地震、山体滑坡、泥石流等自然灾害;
②不包括政府政策调整，政府相关职能对发包人建设方(或业主)的处罚，市场环境改变，建设方(或业主)与发包人的合同变更或纠纷，建设方(或业主)资金问题，施工过程各种变更，各种证件、批件问题，工程本身所涉及的各种纠纷等;
③、 ②条所例内容本合同均视为发包人因素(或原因);
2、因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延;
3、由发包人供应的主辅材料，发包人必须按照承包人的用料计划按时供应到承包人指定的地点，由于材料供应不及时造成的工期延误，发包人承担承包人工期延误的损失，同时工期顺延;
4、发包人不按合同约定的要求支付承包人合同价款及其他应付款项，承包人有权停止施工，由此造成的损失由发包人承担;
5、承包人向发包人递交的报告、请示、工作联系函、现场签订等文件资料，发包人应在7个工作日内给予批示、答复，否则承包人视为发包人同意认可承包人意见和要求，相关事项影响正常施工的，承包人只能停工，因此造成的停工损失由发包人负责，并顺延工期;
6、本工程具备隐备条件和中间验收部位，承包人呈报的施工记录经双方现场施工人员和监理签字后视为验收合格;
7、因施工场地条件限制，交叉作业等因素造成施工降效、误工、窝工，工期顺延，并由发包人承担由此造成的损失;
8、本工程截水帷幕采用“套接一孔法”施工;
9、基坑截止帷幕未施工完之前，严禁开挖土方和抽取基坑内外地下水;
10、承包人已竣工工程在后序工程施工时造成的破坏，承包人不承担任何责任和费用;
11、未尽事宜，双方协商解决，另签补充协议。
二十、合同份数
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各保存一份;
2、本合同副本四份，由发包人和承包人各保存两份。
二十一、合同生效
合同订立时间：______年______月______日
合同订立地点：______
本合同双方约定：签字盖章合同订立当日生效。
发包人：______(公章)
承包人：______(公章)
______年______月______日
______年______月______日
【施工合同】相关文章：
施工合同施工合同11-08
施工施工合同04-08
施工合同建筑施工合同02-04
厂房施工合同-施工合同07-25
施工施工合同15篇01-01
建筑施工承包施工合同02-09
更换施工人施工合同09-10
建筑施工配合施工合同09-09
施工队安装施工合同11-29
施工的合同06-19