- 相关推荐
小区建筑安装施工合同
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的小区建筑安装施工合同，希望能够帮助到大家。
甲方：___________
联系电话：_________
乙方：___________
联系电话：_________
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑安装设施概况
（一）建筑名称：____
（二）安装施工范围：
（三）开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
第二条本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书；
（2）专用合同条款；
（3）国家现行的标准合同文件中的通用合同条款；
（4）中标通知书；
（5）投标函及投标函附录；
（6）技术标准及要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其它合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
第三条质量：
优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方承担一切责任和损失。
第四条材料设备：
本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用；未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备，乙方自行承担费用和损失。
第五条工程价款结算及调整
1、本工程采用可调价合同，调整方式为按实结算。
2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，具体约定如下：
（1）工程类别：执行山东省规定
（2）措施费：按实结算
（3）税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。
（4）与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。
3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。
第六条工程款支付：
1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。
2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%；工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告；非甲方原因造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。
3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。
第七条保修
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修贰年；
（三）保修期满后，按国家有关的规定签订维修保养合同。
第八条违约责任
（一）甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3、工程未经主管部门验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第九条未尽事宜双方协商约定。
第十条争议解决方式：
本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【小区建筑安装施工合同】相关文章：
建筑安装施工合同02-19
建筑安装施工工程合同02-14
小区绿化施工合同09-08
建筑安装工程作业施工合同10-24
建筑安装施工工程合同12篇02-15
建筑安装工程施工合同01-08
建筑安装施工协议书02-01
小区景观工程施工合同09-09
建筑安装工程施工合同范本03-08