工程承包协议书(精选15篇)
在发展不断提速的社会中,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。拟起协议来就毫无头绪?下面是小编收集整理的工程承包协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程承包协议书1
建房人:(以下简称甲方)
承建人:(以下简称乙方)
甲方在需建层楼房,由乙方承建,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:
一、承包内容
包工不包料,不包括土方回填。
二、承包方式
包主体、墙壁粉刷、一层现浇顶模板(不含门窗制作、安装)、负责铺三层中其中一层地板砖及所有卫生间、厨房地板砖、外墙此片、机械架木、设备,全程实行责任制,包质量。
三、承包价格
按实际施工建筑面积计算,每平方米元。另外甲方支付给乙方烟钱、浇灌时饭钱元。
四、工期月
五、付款方式
乙方进入工地,甲方需付元给乙方(购买设备及其他费用),以后按工程进度甲方需分期付款,主体完工后甲方付款额需达到工程款的'%,工程完工后甲方需付总工程款的%,剩余工程款在完工一年后一次性付清。
六、工程要求
按图纸和民用住宅为工程标准,出现工程质量问题由乙方承担,但不负由材料引起的质量问题。
七、安全施工
由乙方购买建筑工程险,甲方支付该项费用。甲、乙双方应当十分注意安全,防止事故发生,如发生事故,甲方负责保险公司部分费用赔偿,乙方负责剩余部分费用赔偿。
八、此协议自双方签字后生效,双方共同遵守。如有违约,由违约方赔付对方违约金贰万元。
甲方:乙方:
_____年_____月_____日
工程承包协议书2
发包人(以下简称甲方):住所:承包人(以下简称乙方):住所:
风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
依照有关《民法典》行政法规、规章等,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将_____________________工程的____________________项目委托给乙方施工,为了加强管理,确保施工质量,明确双方责任,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、承包方式:
3、承包范围:
4、承包单价:按施工图纸实际完成量计算,外墙砖_______元2;卫生间墙面砖_______元2;卫生间地面砖_______元2;室内地面砖_______元2;踢脚线_______元;地沟_______元。
风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
二、工程质量工程质量等级要求________________标准,乙方必须严格按照设计及有关施工规范的要求施工,严格管理,合理利用各种材料,严禁浪费,否则一切损失由乙方负责赔偿。在施工中应积极配合业主、监理、公司等质检人员的检查,凡经检查达不到合同质量要求的乙方应及时进行整改或返工,其所造成的各种损失均由乙方承担,甲方并视情况予以处罚,处罚金____________元。
三、双方的权利义务
1、甲方的权利义务风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
(1)在乙方开工前甲方须做好前期准备工作,本工程所需原材料全部由甲方负责采购。
(2)甲方如需变更方案,应提前____日通知乙方,否则,造成的误工费由甲方承担。
(3)甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款.
(4)工程完工时,及时组织人员验收,不得无故拖延。
2、乙方的权利义务
(1)乙方在施工过程中,必须严格按照甲方的要求施工,履行节约的原则,不得浪费。否则,造成的`额外损失由乙方自行承担。
(2)乙方在施工过程中,必须加强现场施工人员的安全教育,建立健全各项安全措施、操作规程、文明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用,由乙方承担。(3)国家规定施工人员需要具备一定资质的,施工人员必须符合一定的资质。
(4)乙方(除自然灾害,突发事件,不可抗力,可顺延外)必须按期完工。
四、工期要求
风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。工程具体进度由甲方统筹安排,施工班组要服从安排,积极配合整体施工的进度保质保量进行组织施工,否则超工期按每天________元处罚。各施工段完成后须及时清理余料,做到工完场清。
五、付款办法
按月进度完成的合格工程量总价款的______%支付进度款,工程完工后付至总价款的______%,工程竣工验收后付至总价款的______%余款在乙方报工程量结算书,经甲方审核后一个月内付清。
六、施工安全
乙方所有参加施工的人员,必须注意安全生产,按规定戴好安全帽等(自购)。生产、生活必须服从工地管理人员的统一安排与指挥,不得在工地赌博、酗酒、闹事。乙方工人若发生安全事故,产生的所有经济及法律责任由乙方自行承担。工人必须按国家及地方法规的规定持有效证件,乙方应进行自查,如因无证所发生的纠纷由乙方自行负责。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
七、违约责任
乙方在施工中,因延误工期不能及时完工,或因质量问题需要返工,甲方有权令乙方中途退场,所造成甲方的经济损失由乙方承担。
八、争议解决
本协议一经签字,双方应严格遵守。如因履行本合同发生争议,双方应协商解决,协商不成,由工程所在地、合同签订地人民法院裁决。
九、合同生效与终止本合同自双方签字之日起生效,余款结清后自动失效。本合同一式______份,甲、乙双方各执______份,具有同等的法律效力。
十、本合同未尽事宜,双方协商解决
甲方:代表人:联系方式:签约地点:________年____月____日
乙方:代表人:联系方式:签约地点:________年____月____日
工程承包协议书3
甲方:____________
乙方:____________
依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。
一、承包范围:
甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。
1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作;乙方将资料送达甲方施工员后,除工程量核对及造价核对外的其他工作如:材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。
2、水电安装资料:包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料(不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助),对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档(不包括其中发生的费用)。乙方将资料送达甲方施工员后,资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成,资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。
二、承包方式:
乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来,按结算总造价的千分之六收取服务费,现金结算。
三、双方责任和义务:
1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合。
2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责,若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。
3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责,如因检测所造成的工作延误
乙方不承担任何责任。
4、甲方负责现场材料质保资料的提供(合格证、材料检测报告相关资料等)。
5、甲方负责施工过程中的协调工作;甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口,以备乙方需要时可工作。
6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方,乙方就此作为资料编制依据,按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。
7、工程进度报送:甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方,乙方按甲方提供的.单价编制好进度送至甲方施工员。
8、甲方在本项目委托后,负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料,提供给乙方编制结算计量及核对。
9、乙方在工程项目的预结算进行当中,应做好保密性和安全性,确保甲方的利益和权益不受损失。
四、付款方式:
甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。
五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充;
本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方(签字盖章):____________乙方(签字):____________
20___年___月___日20___年___月___日
工程承包协议书4
甲方:
乙方:
一、单机定员
工作人员定为_______人(主机人员四人)。
二、工作内容
1.定位、机器移位。
2.钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。
3.包括四喷四搅、做试块、定桩位。
4.机械设备的进退厂,设备维修等。
三、技术要求
1.桩底标高、桩顶标高及桩长。
2.复搅深度、水泥掺量。
3.严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工,保证施工质量,未达到技术要求的及时返工纠正。
4.做好施工范围内的'具体工作,作好施工原始记录,并在当日交于甲方验收签字。
5.管理好现场的水泥、材料、机具,禁止浪费材料。
四、承包方法及奖罚制度
1.承包方法:按总延米每米_____圆(¥_____)计。
2.施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算(待工工资为_____元/日)。
3.每个工地进、退场三日内为承包工作日,做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后按待工计算。
4.按甲方结算总延米承包工程量。完工后及时找甲方签证结算,拿到工程款后支付工资的_____%,留_____%为质量保证金,三个月内无质量事故结算付清。
5.超水泥用量或管理不善造成的桩质量不合格或漏桩等经济损失应赔偿,赔偿按工程量的_____%计。
6.机械操作不当、保养不当,指各润滑部件及变速箱、转盘缺油等,所造成的零部件损坏、工具、材料丢失等应赔偿。
7.施工期间做饭、杂工人员一人,工资及生活费按每月_____元(¥_____)计,完工后不再计发。
8.防火、防盗及进入工地内必须遵守的安全条例,否则后果自负。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
工程承包协议书5
甲方:
乙方:
为了规范合伙人的行为,保护合伙人的合法利益,根据相关法律、法规规定,甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的.原则,签订本协议。具体内容如下:
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面,面积为1333公顷的林地。
四至:东至:岗;南至:公路;西至:岗;北至:岗。
二、1、甲方出资人民币50万元(大写:伍拾万元整)
2、乙方出资人民币35万元(大写:叁拾伍万元整)
本合伙出资(现金)共计人民币85万元(大写:捌拾伍万元整)。
三、未经甲乙双方同意,禁止任何一方以双方名义进行买卖,如获的利益归甲乙双方共同所有,经甲乙双方协商,卖出林地所得收益双方应平均分配,造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于双方利益为原则予以解决,如协商不成,可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日年月日
工程承包协议书6
发包方(以下简称甲方): 代表人:
承包方(以下简称乙方): 责任人:
风险提示:发包人的相对义务
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。甲方承建的_________________工程模板分项工程,于________年____月____日,由甲方发包给乙方施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容:
二、承包造价:
三、双方责任:
1、甲方责任:风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件,负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的.机械设备,负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责),小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场_________米内,但不提供塔吊运输),如确因种种原因供应不足时,甲方应及时安排其它工作,乙XX服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。
2、乙方责任:
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥,确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度,搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。
(4)绝对服从甲方的工程进度安排。
(5)爱惜甲方的一切机械设备和工具,承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续,工完退回。
(6)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固,不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候,必须派专人跟班,以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值,乙XX在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后,应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净,避免影响下道工序的施工。工程完成后,必须把所有木工用料堆回指定位置。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
五、工程质量及验收标准:工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失,所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责,所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、计划开工期限________年____月____日,计划完工期限________年____月____日,总历时____日。
2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期____日,按结算总价的________或________元向甲方支付罚金。
七、付款方法:为保持施工生产的稳定、连续性,甲方按乙方所完成的施工进度支付给_______%的工款,基础工程完工且验收通过后,__________天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场,甲方有权拒付工程承包余款,有权单方面解除合同。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价____%的违约金。
(2)若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。
十、其它:
(1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害,其经济损失由甲方负责,造成终身致残的,视程度予以赔偿,但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
(2)由于他人违章作业而造成的伤害,其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
(3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。
十一、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十二、甲方对以上各条款负有解释权。
十三、本合同一式_______份,甲方执_______份、乙方执_______份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方: 住址: 代表人: 联系方式:________年____月____日
乙方: 住址: 责任人: 联系方式:________年____月____日
工程承包协议书7
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙
方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的.各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:地址: 地址:
年 月 日
工程承包协议书8
合同编号:发包方:________________
承包方:________________签约时间:签约地点:为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________
2、建筑面积(工程形式)____________
3、施工地点:________________
4、工期:(1)开工:____年__月__日;(2)竣工:____年__月__日;(3)合同工期总共历时____5。
5、承包形式:________
6、工程质量标准:________
7、工程价款:共计人民币_____元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。
9、质保期:____年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的'四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
发包方:
承包方:
委托代理人:
委托代理人:
二、工程承包合同无效的情形
依据相关法律和司法解释的规定,合同无效的情形包括以下情况,而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效:
1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;
2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;
3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;
4、承包人非法转包建设工程的
三、法律咨询
网友:如何审查发包人资质等级及履约信用?
律师:首先,需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资质和等级证书,审查建设单位签约代表人的`资格,对于代订合同的经办人,应要求其出具委托人的授权委托书,并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。
其次,审查工程项目的合法性,如果未取得相关规划、报建手续,施工过程中被勒令停工或拆除,则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。
再次,对于联合体投标的项目,国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定,联合体各方均应具备规定的相应资格条件,由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级,并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。
最后,还应对发包方的履约信用进行审查。
甲方:
乙方:
日期:
工程承包协议书9
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
第一条 工程概况
1.装修施工地点:_____________________________________________
2.工期:________年____月____日 至________年____月____日
3.本项工程预计费用 元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-并参照《____省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-3598》及《____市家庭装饰工程质量验收标准》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的`处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2.乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)水电施工的穿墙、打孔、切割
4)开关面板安装
5)小五金、马桶、的安装
6)后期灯具的安装
3.工程结算方式:按实结算:总价结算:20元平米(套内面积)
第六条 违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条 其它约定:
1.双方同意由
第三方监理(厦门________公司)进行协商工作。在未经
第三方监理(厦门________公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过
第三方监理(厦门________公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
工程承包协议书10
发包人(甲方):
承包人(乙方):
经甲乙双方友好协商,甲方现将千百汇智能产业园项目3#厂房土方工程分包给乙方施工,双方达成如下协议:
一、承包方式:包工包机械
二、承包内容:
1、施工内容:单位工程所有需要的挖土、还土、室内外平整,机械自重一遍压实,以及多余土方外出与不足土方调进。
2、场内调运,乙方须确保扬尘控制到位,如因乙方施工产生场内扬尘,一切处罚费用均由乙方负责,同时要保持场内干道的清洁。
3、其他:自行做好甲方施工现场要求的各项文明施工。
三、安全生产、文明施工
1、杜绝死亡事故和重伤事故。
2、建立本单位的安全生产责任制度,层层签定安全生产责任状,责任到人。
3、按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗,安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员
4、队伍进场前,向甲方提供全体施工人员的名册信息、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后,调出和调进人员要事先向甲方上报;(特种作业人员上岗证年审到期,必须提前组织人员年审)
5、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品,对高处作业人员配好安全带,给每个施工人员配备上正式编号的合格安全帽。
6、建立本单位的安全检查制度,参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查,每天进行安全巡查,发现重大安全隐患,要立即及时向甲方报告;负责组织对甲方,业主,监理整改通知单上提出的问题进行整改,直至隐患消除或得到有效控制,并在要求的时间向甲方反馈整改情况。
7、建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例,正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员,不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育,及时进行变换工作岗位人员的安全教育,细致进行节假日安全教育。
8、负责根据甲方施工组织设计的要求,编制本单位的紧急情况下的应急预案,并组织进行演练。
9、足额使用安全措施费用,按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护;
10、参加甲方组织的安全例会,认真贯彻会议做出的决定,接受甲方的指挥和监督。
11、搭拆大型设备、脚手架和吊必须安排有专业资质的作业队伍进行,搭拆前编制安全专项施工方案、进行安全技术交底;搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。
12、对自带的施工机械按规定要求的时间进行验收、保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利;
13、发生交叉作业时在施工前,要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议。
14、在容易发生火灾的施工部位需动火作业时,要到甲方开动火证,并采取有效的防护措施,配置灭火器、安排防火人员。
15、组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动,活动要有针对性,要有活动记录;
16、不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。
17、由专业电工统一在临建区内布线和安装用电设施,严禁私拉乱接电线。
18、职工食堂必须取得卫生许可证。炊事员持健康证上岗,饭菜留样,防止食物中毒。
19、要指定有经验的职工负责新入场工人的安全监护工作,老职工要每天对新工人进行提醒,告之应当注意的'事项,时间不少于半年。
20、要服从甲方管理人员和安全监督人员的管理。(乙方进场后必须及时办理职工保险)。
四、质量:施工中严格按甲方施工现场施工员的标准施工。
五、工期:从开挖开始,开挖工期在2天内完成,人员、设备灵活调整,后续还土与平整严格按甲方要求,确保甲方要求的总工期,延期按2000元/天处罚。
六、合同价款结算:
1、结算方式:挖土、还土、室内外平整,机械自重一遍压实,按实际挖土量15(9)元/m3计,场内外车辆调运土方按20(13.5)元/m3计,该价格包括人工费、材料费(乙方合同应供)、机械费(包括机械进退场费)、管理费、利润、文明施工费、加班费、开票费等一切承包范围内的相关费用。另,2020-05-14前所用220型挖机所耗机械费均不再计算,均含在总承包价内。
如因乙方原因,如:工期拖延、质量难以保证、安全不服从管理等,甲方有权中止合同,安排其他班组进场施工,并要求乙方退场,乙方退场一个月后,乙方自愿按完成工程量的80%作为全部工程款结算。
2、付款方法:每个单位工程完成后的第三个月按完成工程量的60%发放,至最后一个单体工程结束的当年年底付完成工程量的85%,余款在工程竣工验收合格后一年后结清。
3、乙方必须每月足额发施工人员工资,否则一切责任由承包人负责。
七、合同生效与终止
双方代表签字、盖章或按手印即生效。所有工程款结清后,本合同终止。由于不可抗力因素造成合同无法继续履行(不可抗力指:政策和法律法规变动、地震、自然灾害等)双方应互免责任,损失各自承担。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。
甲方:
乙方:
工程承包协议书11
甲方:
乙方:
现甲方___公司将装修工程承包给乙方,由乙方负责项目承包并实施施工;为了保证工程质量和安全生产,使工程施工顺利完成。经甲、乙双方协商一致,自愿制定以下条款,双方共同遵守履行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
详见工程预算、图纸和甲方指定及要求
4、甲方管理代表:
5、工程款项结算方式及相关手续:
(1)项目经理的费用按占甲方商定的(费用承包、辅材包干认可)执行,施工期间可预领20%,在工程竣工交付后,甲方除扣留20xx元作保修金(保修期为壹年),其余一次性付清。
(2)各班组工资的付给按甲方制定的.工种班组合同书执行,不得超付及拖欠。
(3)工程的各种其他费用应在甲方的指导下及时把事情对接处理,不得弄虚作假(由承包人负责经办),否则作相应经济处罚(25倍以上)。
5、工程期限:
____年__月__日至____年__月__日;如无特殊情况,拖延工期按100元/日处罚;
6、工程质量:
本工程要求施工质量优良,经甲方相关部门验收合格
7、乙方责任:
8、甲方责任:
本合同如有未尽事宜,甲乙双方协商解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有相等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
工程承包协议书12
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商决定,甲方愿意将 的外脚手架的搭设和拆除工程承包给乙方,具体要求如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包内容如下:
1、乙方以包工包料的'方式承包外钢管架搭拆。其工作内容包括:整个工程外钢管架的搭拆,安全网和挂拆,架料清理,堆放等工序。
2、工期要求:
本工程工期按甲方特定期为准;乙方须确保工地所需的技工人数,确保过程顺利进行并配合施工,确保工程工期;如因乙方原因造成中途停工或造成工期延期,则一切损失均由乙方承担,如因业主原因造成中途停工或甲方原因造成则工期延期。则一切损失均由甲方承担。
3、质量、安全要求:
乙方必须严格按照操作规程进行施工,严格按照国家安全规范进行施工;所使用的架料材质必须符合有关规定,在施工过程中必须做到自身的安全和他人的安全,杜绝任何安全事故发生,如因乙方施工过程中违反操作规程施工,发生安全事故则一切损失均由乙方承担。
4、结算方式及单价
(1)外钢管架搭拆及整个工程和安全维护工作,按房屋及实际搭拆建筑面积计算,单价:34.00元/㎡。
(2)不含满堂架材料。
(3)不含竹跳板及木方、木板。
5、付款方式:
按实际进行付款,按每月总造价付给乙方80%,待工程竣工后乙方在拆除外架前,甲方付给乙方20%,拆完外架后半个月内付清全部工程款。
6、工期和超期如下:
从 年月 日至 年 月 日止,共计 个月,到出场时间共计 个月,如超期每一个月,甲方补乙方每月超期周理费用。
7、如果发生二次搭设,甲方补偿建筑每平方34.00元,如发生零时点工,180元/工日。
8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
工程承包协议书13
发包人: (下称甲方)
承包人: (下称乙方)
经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方位于齐鲁石化建设公司南侧的清泉山庄饭店事宜达成一致,并签订本协议书,以资双方共同遵守。
一、合同标的
甲方将其齐鲁石化建设公司南侧的清泉山庄饭店承包给乙方经营,乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权。
二、经营方式
乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工。
三、承包期限及费用
承包期限为____年,即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。年承包金为__________元,于每_____年_____月_____日前缴纳下一年度承包费。
四、经营证照
1、甲方于本协议签字之日饭店经营所需的各种证照交给乙方。
2、上述证照乙方经营期间由乙方保管,证照的年检工作及相关费用由乙方负责,甲方提供必要的'协助。
五、双方权利义务
1、本协议签订后甲方应及时将饭店移交给乙方使用,乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态,能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见清单)。
2、乙方有权对饭店进行装饰的,所有费用由乙方承担;在协议解除或终止时,乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有。
3、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。
4、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。
六、违约责任
双方应当全面履行本协议书约定,任何一方违约的,均应向守约方承担违约金____________元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。
一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。
七、本协议双方签字后生效,一式两份,双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
工程承包协议书14
发包方: 鹿邑涡之阳府邸 (以下简称发包方)
承包方: (以下简称承包方)
为了明确双方的责、权、利关系,结合本工程的实际情况,经双方充分友好协商达成如下协议条款,共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称: 鹿邑涡之阳府邸
2、工程地点:
3、施工工期:放线后开始挖土当日起计算工期,至合同约定全部工作完成止共 天;其中正负零以下 天,正负零以上标准层每层 天,屋面层 天,大清包总工期为 。(注:总承包合同工期为 日历天。开工日期:xx年 月 日,竣工日期:20 年 月 日)
4、质量要求:符合施工图纸设计及规范要求,保证达到 基础、主体合同结构 标准。
5、安全目标:根据安全文明施工有关标准规定施工,按安全文明施工标准要求组织施工队伍。
二、承包方式: 主体劳务大清包
三、工程承包内容:
1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容(其中不包括:外墙外保温、防水工程)。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。
2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。
3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。
4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏,安全通道,工程周边或空间安全防护脚手架;“四口”、“五临边”防护工作,施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后,承包人须将外墙防护架留下待工程结束时,经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除(实际情况由发承包双方协调处理)。
5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放(外运由发包人负责),承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作,必须保证施工现场的整洁、卫生,同时承包人应做好施工现场保卫工作。
6、发包方现场合理工作指令。
7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。
8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。
9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、止水钢板均由发包人负责。
四、承包范围及内内容
1、发包方供应用于本工程的主要材料(钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层),包机械设备(塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等),管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。(如:对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc胶水、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料,其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等)。
2、承包方包周转材料(模板、木方、钢管、扣件等)、包小型材料(除主材、地材)、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。
五、施工工期
1、本工程开工至竣工时间;按发包方审批的网络计划为准。天数为日历 天(发包原因造成的经书面签认后工期顺延,同时,发包方承担相关费用)。
2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间(非承包原因除外)内按质按期限完成时,。承包方施工过程中,当一个流水施工段(层)的摸板拆除后,承包方必须在3天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕,并将建筑垃圾运至发包方指定地点。
3、为确保工期,承包方必须配备足够的管理人员和技术人员,并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降,发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果,发包方有权终止合同,直至将承包方清退出场,由此发生的实际损失费用,承包方无条件承担。
4、遇到下列情况之一者,经发包方审核批准后,工期可做调整:
①重大设计变更(指设计功能改变等);
②不可抗力(下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等);
③发包方同意顺延工期的其他情况,承包方在上述情况发生后5天内,就延误内容向发包方提出报告,发包方据以确认答复后,工期予以延误。
六、工期、质量、安全与验收
1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期,工期相应顺延,发包方应给予承包方合理的补偿(机械、管理人员费用)。
2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工,由此延误的工期不予顺延,同时发包方保留索赔的`权利。
3、如该工程施工过程中发生安全事故,造成人员伤害及财产损失的,发承包双方各自承担自己的人员及财产损失,不承担对方的人员及财产损失。
4、工程质量标准:基础分部、主体分部按均为合格 (以质检部门评定的等级为准)。
5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工,随时接受发包方代表及委派人员的检查,并为检查提供便利条件,并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修,对于返工返修的项目,承包方无条件的进行,由此所引起的经济支付由承包方承担(不属于承包方责任的由责任方承担)。
6、双方对工程质量有争议,应有上级质量监督部门协调解决。
7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分,承包方自检后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格,承包方在限定时间内返修,再次验收直到合格为止。
8、当主体工程施工至一定阶段,一般装饰(含砌筑)工程施工开始前,必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作,若超出规范允许的偏差,承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成,如逾期未完成或不执行,发包方有权进行相应责令整改措施。
9、工程质量符合国家质量验收标准,验收24小时后,发包方代表、监理不在验收记录上签字,承包方不能进行隐蔽或继续施工。
10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度,有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。
11、工程完工后,承包方应按国家和本省(市)工程竣工的有关规定,向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后2天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收,承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改,并承担整改费用(承包方原因造成)。
七、工程款支付、单价及结算方式
1、结算:发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人,承包方当事人必须保证工人工资的按时支付,必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。
2、结算单价:按建筑面积每平方 元结算,此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设(项目管理用房、工人宿舍、场地硬化)、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法:按《河南省现行定额的计算规则(xx年版)》为准计算。本工程建筑面积约为: 平方,总价为: 元,结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。
本工程承包范围内不出现计时工,如属承包范围之外无法施行计件承包,或者发包方临时安排的其它工作,按计时计算(计时工以现场项目经理的签字为准),结算时按 元/工日。
承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门,经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。
3、实际结算:超过设计图纸以外的建筑面积,应国家相应的人工费用进行补偿。
4、付款办法:以审核后的建筑面积及已完工程量为依据,分如下阶段进度付款。其中:进场先预付生活费5—10万。基础完成支付总价的15%。主体单层5日内支付总价的70%。主体结构6层封顶后5日内支付,按总工程款 80% 支付;主体结构全部封顶且出屋顶部分(楼梯间等屋顶以上构件)完工后 10日内 支付至总价的 90% 支付;竣工验收后15日内支付至总价的100%。
5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担,施工过程中的各项罚款,应在同期进度款中计算扣除。
6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付,概不支付现金。承包方开具相应票。据
八、双方责任
1、发包方责任
1)发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、法律、法规等知识教育,负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底,负责现场甲方所供材料的协调。
2)负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数.
3)负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。
4)协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。
5)施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内,施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求,达到三级配电二级保护,一机一闸一保护,承包方严格按安全操作规程接入。
6)督促承包方全面履行本合同,指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作,承包方应给予积极配合和支持,对达不到规定要求的,发包方提出限期整改,并督促完善为止,因上述因素给发包方造成损失者,承发包方协调处理。
7)因发包方原因造成返工经书面签认后,补偿相应人工费。
8)发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。
9)发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查;负责工程的竣工验收。
10)发包方承担施工用水电费,无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。
2、承包方责任:
1)对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验,并有合格的复试合格报告,为建立健全材料计划管理,发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方办理委托书,以便统一负责材料计划和办理领(退)料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。
2)现场施工时,尤其在浇捣混凝土时,承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人,以便现场总协调管理。
3)施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责,且必须满足发包方的要求。
九、合同的解除
具有下列情况之一的,发包方可解除合同:
1、 承包方在施工过程中,发现不符合施工规范要求的。
2、 承包方违反合同约定或不履行合同的。
3、 承包方不服从发包方正确的管理和安排,不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。
4、 承包方严重违反发包方的规章制度和劳动纪律的。
5、 承包方无视安全操作规定、安全防护不到位,存在较大安全隐患,拒不整改者。
具有下列之一的,承包方可解除合同
1、 发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。
2、 发包方无视安全防护措施,劳动安全防护措施,劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证,严重危害乙方人员人身安全和健康的。
以上任何一方解除合同时,必须提前七天通知对方。
十、安全文明施工
1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证,包括:
☆ 安全生产操作规程
☆ 特种作业人员操作许可证
☆ 危险设备、危险作业操作管理规定
2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。
3、由发包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求,承包方在接收前应认真验收核对,确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生,均有责任方承担相应责任和费用。
4、承包方进场后,应及时建立安全保证体系,明确安全主管人员,并接受发包方的管理和监督。
5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚,承包方应无条件接受。不管承包方是否签字,罚款必须全额从工程款中扣除。
7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施,开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。
8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全,实行强制性佩带,不佩带者,发包方有权给予处罚。承包方的特种作业人员要持证上岗。
9、承包方如在施工中发生伤亡事故,要按“四不放过”原则严肃处理,并有责任方承担费用。
10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度,并按时填写安全活动记录。
11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工,防止一切安全事故发生,因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用,发包方不承担任何责任及费用。
12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。
13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的《安全文明施工责任合同》执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的,必须立即停工纠正至合格。
14、安全防护细则:
1、临边防护:认真做好四口中、五临边的护护工作,电梯井门均采用50*50角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定,电梯井道每2层铺设水平安全网一道,每4层做一次硬性防护;公共楼间需要要求搭设防护栏杆,高度不低于0.9m;施工电梯口需安装外开关,保证每层能够安全关闭;施工通道口需按要求搭设安全通道,并悬挂安全警示标志;阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道,第一道距地30cm,第二道距地110cm,并刷黄黑相间油漆。
2、外架搭设要求,外脚手架钢管均需油漆,立杆间距不大于1.5m,水平杆间距不大于1.8m,剪力撑按《外脚手架搭设本规范》设置,防护网均需采用阻燃、密目网型(如市安检站有指定要求或定点采购者需购买指定产品);水平防护网需桉要求每3层设置一道;如用悬挑外架均需用16#工字钢或槽钢悬挑;每四层(或10米)外架需做一次硬性防护,均需满铺竹耙或荆耙一道。
3、钢筋厂地需按要求分类堆放,并按要求悬挂标示牌。
4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。
5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作,并持证上岗。并建立机械定期检修台账。
6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理,垃圾堆放至垃圾池。
十一、约定的其它事项
1、在施工区域内,如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件,承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理(发包方应尽力保障承包方的权益)。
2、本合同履行过程中,因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减,以发包方给承包方的书面通知及说明为准。
3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理,发包方有权要求停工。
4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量,费用由承包方承担。
5、承包方针对本项目需委派专职管理人员:
施工队长一名,姓名: 工作职责: 。
水电班组组长,姓名: 工作职责: 。
钢筋班组组长,姓名: 工作职责: 。
木工班组组长,姓名: 工作职责: 。
泥工班组组长,姓名: 工作职责: 。
以上项目管理人员不准随意更换,每周工地办公不少于5天,发包方办公室签到。项目未竣工前,未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。
6、由于发包方原因造成施工连续停工15天以内发包方不承担任何费用,超过15天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的50%
十三、附则
1、本合同自双方签认盖章后生效,合同内容履行完后失效。
2、本合同未尽事意,双方本着实事求是的原则协商解决。
3、本合同一式三份,发包人二份承包人一份。
发包方代表: 承包方代表:
日期: xx年 月 日 日期:xx年 月 日
开户行:
账 号:
工程承包协议书15
甲方:
乙方:
身份证号码:
身份证号码根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程工程承包合同条例》的有关规定,为明确双方在建筑安装工程中的权利和义务及违约责任,经双方协商同意签订本协议如下:
一、施工地点及承包项目
1、施工地点:临沂北城新区算圣巷联合·世纪新筑二期工地内。
2、承包项目:王德良班组:高层地下室及G3#、G4#楼,多层T1—T6#楼;徐洪全班组:高层G2#楼、D14#楼、B1-3#楼及H1—H5#楼水电安装工程。
二、承包单价及决算依据
1、多层及花园洋房按建筑面积计算,价格为26元/㎡
2、高层区承包单价按照定额人工,定额工资16.5元_系数2.3倍结算。结算依据:套用《全国统一安装工程预算定额浙江省1994单位估价表》执行。
三、付款方式:
根据本项目工程情况,乙方需垫资,承包人应必须保证职工生活费用,待地下室工程完成到±0.000后按实际完成工程量产值支付75%工程款(其中多层及花园洋房为单体建筑结顶付款);±0.000以上每月按完成工程量产值支付75%工程款,但必须有甲方施工员、质量员、安全员对所有施工的工序或施工段的质量、数量共同认可签字,项目部核对后支付。乙方施工操作人员编制发放表,由本人签字盖章,在每月15日至20日支付上月的人工工资,中途不得借支。经质监部门主体验收通过后按完成产值的总额支付80%,竣工验收通过合格后,二个月内支付总额的97%。(春节放假期间职工工资按已完成工作量总额的90%内结算发放)。其余款项以房屋交付物业公司之日起计算,二个月内一次性付清。(房屋交付物业公司之日起二个月内为乙方的保修期,二个月以后维修费用由甲方支付,乙方需配合甲方施工。)
四、劳务合同保证金
承包方为了保证发包方按业主要求保质保量完成施工任务,同时保证施工期间能安全文明生产,承包方愿意交甲方劳务承包保证金10万元。承包合同签订后,承包方由于主观原因影响工期、质量、安全,发包方有权视情节扣罚,保证金必须在合同签订时一次交清。
五、施工内容
水电安装图纸设计范围内的强电、给排水、暖通、通风工程中所有工程量,弱电、消防水电部分预留预埋、施工及生活的临时用水用电等工作。
六、安全生产及安全事故处理
1、乙方所有施工人员必须严格按安全规范、操作规程施工,杜绝重大伤亡事故的发生,轻伤事故发生频率控制在2‰以内。
2、乙方使用的各种机械、脚手架及防护设施,应由甲方主管部门进行验收,确认符合安全标准后,方可使用。
3、1)、若乙方在施工过程中发生安全事故,由此引起的一切责任及损失,
医疗费在一万元以内(包括一万元)均由乙方负责承担及赔偿,超出部分70%,乙方承担30%,甲方将视事故严重程度对乙方处以500-5000元/次的罚款。
2),乙方人员发生工伤事故的,均由乙方自理。
4、乙方应根据劳动法的有关规定,为职工办理相应的安全生产保险,其费用已包含在单价中。
5、乙方必须做到文明施工,如在工地作业期间发生打骂事情除医药费等自理外,每次每人罚款500元整;不戴安全帽、穿拖鞋进入施工场地,第一次发现罚50元,第二次罚100元,以此加倍;乘吊篮者,每发现一次,罚操作工和乘吊篮者每人100元;宿舍内不准用电热器烧水、烧饭,发现一次罚200元。
七、甲、乙双方权利和义务
1、甲方权利、义务
(1)乙方人员进驻甲方现场时,甲方对其进行遵纪、守法、安全生产、文明施工、消防及内部管理制度等方面的教育、监督、检查、考核。甲方协助乙方人员办理暂住证、保险等证件及就业证、生育证明等证件的上报备案工作。
(2)甲方应及时提供乙方生产所必须的技术资料,并向乙方交代清楚施工技术、质量、安全、节约材料、落手清等要求。
(3)甲方应负责安排好乙方工人的连续生产,避免停工、窝工;若不能保证连续生产应出具相应的书面材料,同意乙方人员或部分工种在其他合作单位中进行合理调剂。
(4)甲方应按合同规定及时办理劳务的结算、付款。
(5)甲方有办理现场签证的义务,并将实际发生的并经甲方确认同意的停工、窝工及零星用工等进行签证,列入结算依据。
(6)甲方有权对乙方的施工人员进行管理、指挥、指导,乙方人员不服从甲方管理、指挥、批导的,甲方有权进行处罚。对认真负责、保证工程质量、提前完成施工进度的班组给予适当的奖励。
2、乙方权利、义务
(1)乙方对于其确定劳务关系的工人必须审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过50周岁。乙方人员需持本人身份证(原件),女工必须有计生证,并将其人员登记注册(注明身份证号码),作为本合同的附件。必须按要求办理暂住证、就业证、上岗证、胸卡、保险等,费用由乙方自理。
(2)乙方必须保证人员相对稳定,不能随意变更注册人员,服从甲方的统筹安排,保证甲方的施工进度。当甲方因故不能保证连续生产时,乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整的人应向甲方出具书面报告,经甲方确认后才能调整,以免影响工程进度。
(3)乙方人员必须按甲方要求,施工规范、施工工序、施工图纸及说明施工,如有合理化建议,应征得甲方同意,并办理变更手续后方可改变施工。在施工中应注意保护成品、半成品,乙方从甲方借用的物品,或甲方提供给乙方使用的机具、设备等,如发生损坏、丢失应折价赔偿或赔偿。
(4)乙方进场的`施工机具、材料应履行登记手续,报甲方备案。工程完工后方可出场,否则视为甲方所有。
(5)乙方应对所有工作人员进行安全生产、文明施工、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度,服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向甲方提供有关情况和资料。
(6)乙方不服从甲方管理人员的管理、指挥、指导的,乙方承诺甲方可对当事人进行罚款。
(7)乙方职工对甲方的一些管理方式和规章制度有异议或有更好的建议,须经乙方领导加以综合考虑,再向甲方有关领导反映,以利于问题的解决和建议的采纳。
八、违约责任
1、甲方违约责任
(1)由于甲方管理人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任,由甲方承担。
(2)甲方不能按规定支付劳务费用应在结算前3日通知乙方,在结算后3日内不能按本合同规定支付劳务费,双方对此又无协商新的解决方法,乙方有权书面告知甲方理由,撤走其人员,并通过法律诉讼追索拖欠的劳务费。
2、乙方违约责任
(1)乙方人员未按合同约定时间进场,由此造成延误工期,按延误天数占工期比例扣除劳务费,乙方在合同约定进场时间3日内仍未进场,甲方可终止合同,并提出索赔,乙方无故撤走部分或全部工人,并因此对工程造成影响时,甲方可书面通知乙方,在3日内乙方未予书面答复,甲方有权拒付其未领的劳务费,终止合同,并没收承包保证金。
(2)乙方人员不符合要求,甲方有权要求乙方进行调整,甲方有权暂不安排施工任务(窝工损失由乙方自负),并书面通知乙方,直至予以终止合同。
(3)因乙方自身责任造成质量事故和返工重做的,由乙方承担责任,如果项目部收到质检和监理部门整改通知单的,除工料损失费由乙方承担外,每收到一份整改通知,乙方必须及时派人整改,如不能按时整改,按延误工期情况扣除费用,其标准确为:
1由于质量原因进行返工重做,每延误工期一天罚款500元处理。 ○
2按甲方提供的施工计划,每提前一天奖500元,每延迟一天罚500元。 ○③地方政府质检、安检部门发整改通知单,每份罚款20xx元
九、双方确认如遇不可抗力,本合同允许变更或终止;
如有国家政策性原因,使合同项目不能继续实施时,双方协商解决。
十、乙方施工人员住宿用电量的核定:
如甲方安排住宿房间的,电费每间按每月30度考核由甲方支付,超出部分按10元/度计算由乙方承担。甲方不安排住宿的,一切费用由乙方自理,甲方不再支付任何费用。
十一、其他事项
1、自开始至完成的整个过程中的一切劳保用品(包括安全帽、安全带、医药用品、雨衣等)均由乙方自理。所需劳保用品必须备全并发放到位,其中安全帽应根据甲方要求统一编号。
2、工资发放:上月的工程量结算签证后的工程款到下月15日—20日发放。乙方必须及时按约定时间将工资发给职工,否则下月工程款不予结算。与乙方工人所发生的劳资纠纷跟甲方无涉,如影响甲方的,甲方有权双倍向乙方索赔。
3、乙方管理人员不得少于3人,必须明确每个人的职务,其中质量员、安全员至少各一名。并将每个管理人员的姓名及联系电话上报甲方,乙方必须在合同签订的同时上报主要施工人员的名单和联系电话,并服从甲方的安排,调换骨干施工人员必须征得甲方的同意。
4、乙方应向所有施工人员进行详细的施工技术交底,必须计划合理用料,不得浪费甲方提供的材料,如发现一次罚款500元。
5、乙方做好每天的落手清工作,并配合上级主管部门、公司及项目部的安全生产、文明施工等检查工作。
6、每天上班前做好安全技术交底,并要有安全交底书面记录,每天要做好施工日记和安全日记,如检查记录或日记不全每次罚款200元。
7、乙方必须确保安全生产、文明施工。工地综合治安秩序落实谁主管谁负责的原则,如乙方人员发生打架、斗殴等不良事件,除按规定处罚外,当事人交由公安司法等有关部门处理。甲方有权单方面终止合同,期间完成工作量一概不予结算。
8、如乙方人员不遵守公司安全生产纪律和工地各项规章制度等,甲方有权将其职工清退。
9、乙方负责应将本合同有关条款告知自身的施工人员,以利合同条款的执行。
十二、其他专用条款
1、乙方施工质量必须符合水电安装工程验收规范标准实施,工程竣工后质量保修期为房屋交付物业公司之日起二个月。
2、所使用的机械工具,除主要设备包括耗材(电焊机2台、套丝机1台、台钻1台、型材切割机1台、液压弯管器1台、梯子10副)由甲方提供给乙方。其它小型设备(包括耗材)、工具及移动电箱、电缆线、照明均由乙方自理。
3、甲方需要另零点工,乙方必须无条件安排劳动力施工,点工工资按技工110元、普工70元一天结算。
4、特殊工种、电工、电焊工必须具备国家培训人员持证上岗,不得违章操作。
十三、双方在履行合同过程中发生争议时,双方首先协商,如协商不成,可向人民法院起诉。
___
十四、本合同经双方签字盖章后生效,一式参份,双方各执一份,另一份报分公司存档。
甲方代表:乙方代表:
联系电话:联系电话:
签订时间:____年___月___日签订时间:____年___月___日
【工程承包协议书】相关文章:
工程承包协议书07-18
工程承包协议书09-22
工程劳务承包协议书11-03
承包项目工程协议书12-20
工程承包协议书【热门】02-11
【推荐】工程承包协议书02-19
拆迁工程承包协议书02-23
项目工程承包协议书02-22
装修工程承包协议书02-15
工程承包简易协议书02-26