当前位置：CN范文网>实用文>协议书>终止协议书

终止协议书

时间：2023-01-29 17:07:20 协议书我要投稿

【热】终止协议书

　　在社会一步步向前发展的今天，协议与我们的生活息息相关，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的终止协议书，希望对大家有所帮助。

【热】终止协议书

终止协议书1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年_________月_________日甲、乙双方签订了《施工合同》，甲方将兰州高新区城中村改造南面滩集体办公楼温板粘贴、锚栓、抹面、批腻子及现场材料装卸劳务施工承包给乙方，由于乙方不能按甲方要求组织施工，且施工质量不符合合同约定，严重拖延工期，双方签订的施工合同无法得到有效的履行。现经甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于_________年4月日签署的《施工合同》，现就有关事项约定如下：

　　一、甲、乙双方同意终止_________年_________月_________日签署的《施工合同》，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

　　二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

　　三、就乙方已完成的施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计￥_________(大写：_________)，之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。

　　四、双方同意于本协议签订之日，双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的.材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。

　　五、本协议签订后乙方及其管理的工人不得作出任何可能对施工现场的施工干涉行为。如乙方及其管理的工人存在干涉工程施工给甲方造成损失，应赔偿甲方一切损失，该损失无法计算时按10万元标准赔偿。

　　六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。

　　七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

　　八、本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：_________乙方：_________

　　日期：_________年_________月_________日

终止协议书2

　　甲方（原合同甲方）：_______________

　　乙方（原合同乙方）：_______________

　　甲乙双方于____年____月____日签订《____百货有限公司____百货联合销售/专柜租赁合同》（以下称“原合同”），合同编号：____________。甲方将位于____购物中心内lg1-4f层的____百货____楼提供____平方米供乙方开设专柜进行联合销售/专柜租赁，合同期限为____年____月____日到____年____月____日，现因____________________________无法履行合同，经双方协商同意，提前终止原合同。甲、乙双方本着自愿、平等、协商的`原则就合同终止达成协议如下：

　　一、原合同自本协议生效之日即终止，双方均不承担违约责任。

　　二、乙方按甲方要求提供以下文件，并加盖公章：

　　1、营业执照注销证明

　　2、终止合同申请书

　　3、当月发票及相关说明

　　4、其它________________

　　乙方保证所提供证照均为依法取得，无虚假伪造，如有违反，甲方有权解除合同，乙方负完全违约责任并对第三人的损坏承担赔偿责任。

　　三、乙方在____年____月____日之前向甲方缴纳相关费用：□固定租金，共计________元；□培训管理费，共计________元；□其他相关费用，共计________元。

　　四、乙方需在____年____月____日之内按甲方要求撤离。

　　五、甲方同意乙方完清以上手续后，在十个工作日内结算合同终止当月的货款。

　　六、因本协议发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，应提交宜宾仲裁委员会裁决，本协议自签订之日起生效。

　　七、本协议一式____份，甲方____份、乙方____份，双方签字盖章之日生效，均具有同等法律效力。

　　甲方：_________

　　乙方：__________

　　法定（授权）代表人：________

　　签订日期：____年____月____日

终止协议书3

　　转让方（甲方）：

　　住所地：

　　受让方（乙方）：

　　住所地：

　　甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，达成如下协议：

　　一、甲乙双方于_______年______月______日签订了《______________________公司股份转让协议》，同年______月又签订了《______________________公司股份转让补充协议》，甲方将其持有的______万股法人股股份（占_______总股本的_______%）转让给乙方。由于乙方未能按照计划完成增资，使得其对上述股份受让无法实施。经甲、乙双方协商，同意解除上述股份转让协议，终止本次法人股股份转让。

　　二、甲方如在本合同解除后将所持有的_______万股法人股股份转让给第三人，乙方可以同意受让方将应支付给甲方的股权转让款直接支付给乙方，作为甲方退还乙方的股权转让款。在甲方将乙方前期支付的股权转让款全部退还给乙方之前，双方同意暂不解除双方所签的《质押协议书》。甲方应按乙方的指令办理退款手续。

　　三、乙方保证在满足乙方提出的退款条件的同时或者在甲方提出向第三人转让该股份转让的合理期限内，办理解除股权质押手续。甲、乙双方均应出具符合股权质押登记机关规定的解除质押的'有关文件，共同办理解除股权质押的相关手续。

　　四、甲、乙双方均保证已按照各自公司章程的规定，获得签署本合同的相关授权。

　　五、因履行本合同产生的费用以及甲方因此而增加的费用均由乙方承担。

　　六、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意由本协议签订地的人民法院解决。

　　七、本合同自双方签字盖章之日生效。本合同一式_______份，甲、乙方各执_______份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　授权代表人：

　　_______年_______月_______日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　授权代表人

　　_______年_______月_______日

终止协议书4

　　甲方：___________

　　统一社会信用代码：___________

　　乙方：___________

　　身份证号码：___________

　　_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《箱罐安装合同书》(合同编号为：_______________)，合同约定的开、竣工日期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。现由于，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日终止此合同，根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：___________

　　第一条：甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《箱罐安装合同书》(合同编号为：________________)。

　　第二条：价款结算及支付方式

　　1、方应于_____年_____月_____日前一次性向方支付_____年_____月_____日至_____年_____月 _____日期间的'__________费用_____元(人民币大写：___________________________元整)。 _____方在_____方付款前，应向_____方开具等额发票。

　　2、方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。

　　第三条：违约责任

　　1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。

　　2、若乙方违反本协议约定，给甲方造成损害，乙方应 ;若甲方违法违反本协议约定，给乙方造成损害，甲方应。

　　第四条：争议解决

　　凡因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决;协商不成应向方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。

　　第五条：其他约定

　　1、未尽事项，双方另行协商解决并签订补充协议，有关的补充协议与本协议不可分割，具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。

　　3、甲乙双方的有效法律文书送达地址为：

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲方(盖章)：___________ 乙方(签字)：___________

　　甲方代表(签字)：___________ 乙方(手印)：___________

　　合同签订日期：___________年 ______月 ______日

终止协议书5

　　甲方(原出租方)：

　　乙方(原承租方)：

　　甲乙双方于________年___月___日签订了《个人房屋租赁合同》，约定由甲方将位于____________市__________区________路_________号的______房出租给乙方使用。现甲乙双方经协商一致，同意于____年____月___日提前终止《个人房屋租赁合同》，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止《个人房屋租赁合同》协议相关事宜达成如下条款：

　　1、甲乙双方一致同意于_______年_______月_____日提前终止双方于_________年______月___日签订的'《个人房屋租赁合同》。

　　2、基于提前终止《个人房屋租赁合同》，甲方退还乙方实际返还房屋之日后的剩余租金，同时，甲方同意给予乙方元的补偿，乙方同意接受甲方给予的上述补偿，该补偿包括因提前终止《房屋租赁合同》可能给乙方造成的一切直接损失和间接损失。如乙方未在本协议约定期限前将房屋及其附属物品、设备设施交付给甲方，甲方可撤回上述补偿。

　　3、乙方须于____年____月____日之前返还房屋及其附属物品、设备设施。在交接时，甲乙双方共同对房屋和附属物品、设备设施及水、电、煤气使用等与房屋租赁有关的情况进行验收。甲乙双方同时结清包括上述补偿在内的相关费用。如乙方不能按约定期限内返还房屋，乙方自愿承担甲方就该房屋与第三人签订相关合同约定的全部违约责任。

　　4、在《房屋租赁合同》履行期间，甲乙双方对各自民事行为负责并独立承担法律责任，与对方无关。

　　5、本协议签订之后，甲乙双方不得依据《房屋租赁合同》再主张任何权利。

　　6、乙方自始放弃因签订《房屋租赁合同》而赋予的对承租甲方房屋所享有的优先购买权。

　　7、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应责任。

　　8、因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决，协商不成应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的诉讼费、律师费、差旅费等一切损失。

　　9、本协议未尽事项，甲乙双方另行协商解决并签订补充协议。甲乙双方于____年____月___日签订的《房屋租赁合同》作为本协议的附件。

　　10、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月___日____年____月___日

终止协议书6

　　甲方：______公司(简称“甲方”)

　　乙方：______(简称“乙方”)

　　身份证号码：

　　现上文述及的甲乙双方，经协商一致后订立本《终止劳动合同协议书》(简称“本协议书”)，本协议书的条款如下：

　　1.双方同意，自劳动合同届满日20______年___月___日起，甲方终止与乙方签订的劳动合同，双方之间基于劳动关系的权利和义务随之终止。

　　2.乙方的'最后工作日为20______年___月___日。乙方应不迟于最后工作日将属于甲方的文件、物品以及其他各种财产返还甲方并办妥甲方公司规定的正式离职手续。

　　3.甲方同意支付乙方经济补偿金相当于乙方_____个月的月工资收入，合计人民币_______整(￥_____元)。

　　4.除第三条规定的款项外，甲方无需再支付乙方任何经济补偿金、经济赔偿金及法律规定的其他款项，同时自20______年___月___日起甲方也无需继续为乙方缴纳任何保险费用。

　　5.本协议书经双方签字(甲方盖章，乙方签字)确认后生效。本协议书一式两份，双方各执一份。

　　本协议生效后，甲乙双方的劳动关系至20______年09月30日终止，甲乙双方基于劳动关系产生的一切权利义务已经结清，互无纠葛。

　　甲方：______公司

　　乙方(签字)：________________

　　日期：____________日期：____________

终止协议书7

　　合同编号：

　　合同类别：营销

　　终止合同协议书

　　甲方：盘锦XX有限公司

　　乙方：XX房产销售代理有限公司

　　甲方与乙方于20X年X月5日签订的《XX项目营销策划及广告设计服务协议》（合同编号XX），约定由乙方负责甲方所开发建设的**项目提供全程营销策划、产品策划、广告设计等服务，同时乙方还附赠销售策略顾问服务。双方的合作期限为X个工作月（春节月不计服务费用），协议有效期为XX年X月5日至XX年12月20日。

　　现经甲乙双方协商一致，同意于XX年4月9日提前终止本协议，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：

　　第一条甲、乙双方同意提前终止双方于20xx年X月5日签订的.《X项目营销策划及广告设计服务协议》，不再履行。

　　第二条价款结算及支付方式：

　　1、甲方应于20xx年4月30日前一次性向乙方支付服务费用￥70000元（人民币大写：柒万元整）。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。

　　2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）已全部结清。

　　第三条违约责任

　　1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。

　　2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方知识产权及商业秘密等有关秘密，

　　给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失；乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

　　3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访；否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已全部支付的服务费用。

　　第四条争议解决

　　因本协议所引起的或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。违约方应承担守约方因处理本协议项下纠纷所产生的仲裁费、律师费、差旅费等一切损失。

　　第五条其他约定

　　本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份为证，均具有同等法律效力。

　　甲方：***业有限公司乙方：***销售代理有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：开户行：

　　银行账号：

　　日期：

终止协议书8

　　20xx年月日，甲方与乙方签署了《合同》，合同有效期限为20xx年月日至20xx年月日，甲乙双方经协商一致，同意于20 年月日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：

　　第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于20xx年月日签订的《合同》。

　　第二条价款结算及支付方式：

　　1、甲方应于20xx年月日前一次性向乙方支付20xx年月日至

　　20xx年月日期间的费用元（人民币大写：元整）。乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。

　　第三条违约责任

　　1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的'约定，依法承担相应赔偿责任。

　　2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的全部经济损失；乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。

　　3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜（包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等）提起仲裁、诉讼、申诉、信访；否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的费用。

　　第四条争议解决

　　第五条其他约定

　　1、未尽事项，双方另行协商解决并签订补充协议，有关的补充协议与本协议不可分割，具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签字、盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份为证，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：

　　授权代理人签字：

　　20xx年月

　　乙方（盖章）：

　　授权代理人签字：

　　年月日

终止协议书9

　　一、根据甲、乙双方于年月日签订的劳动合同，甲方按照以下合同条款之()项原因，决定自年月日终止与乙方签订的劳动合同。

　　1、合同期限届满，不再续订新的劳动合同;

　　2、在试用期内证明乙方不符合录用条件;

　　3、乙方严重违反甲方依法制定的`规章制度;

　　4、乙方以欺诈、胁迫的手段使甲方违背真实意思签订劳动合同致使劳动合同无效;

　　5、乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正;

　　6、乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害;

　　7、乙方被依法追究刑事责任;

　　8、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经当事人协商不能就变更合同达成协议;

　　9、乙方不能胜任工作、履行合同差、完不成工作任务、考核不合格，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任;

　　10、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方安排的其他工作;

　　11、甲乙双方协商一致同意解除劳动合同;

　　12、乙方主动提出辞职;

　　13、法律规定的其他情形;

　　14、其他劳动合同约定的条款。

　　二、甲方按照相关劳动法规规定以及劳动合同书约定的条款，对经济补偿金做如下决定：

　　1、不予支付经济补偿金;

　　2、按照合同规定，支付经济补偿金共计月工资合计元。

　　三、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(签字)：

　　签订日期：年月日

　　终止劳动合同协议书范本2

　　流动编制人员解除或终止劳动合同协议书

　　根据双方签定的劳动合同，用人单位(甲方)按以下合同条款之一()原因决定解除、终止与乙方签定的劳动合同。

　　1、合同期限届满，不再续订新的劳动合同。

　　2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作。

　　3、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行按排的工作。

　　4、乙方严重违反劳动纪律或者甲方规章制度。乙方过错对甲方利益造成重大损害。

　　5、客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲乙双方协商同意终止合同。

　　6、乙方在签订劳动合同时相关重要证明是伪造的。

　　7、劳动合同约定的其他条款：

　　(1)乙方应于年月日前办理调出手续;

　　(2)存档费用由方负担。

　　(3)住房公积金于年月日(封存或转出)。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

终止协议书10

　　甲方(原出租方)：

　　乙方(原承租方)：

　　甲、乙双方于__年9月25日签订《房屋租赁合同》，约定由甲方将位于西安市高新区__南路20__年11月30日提前终止《房屋租赁合同》。目前，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，双方就终止《房屋租赁合同》的相关事项达成如下条款：

　　一、原合同租赁期计至__年9月30日，从__年11月30日起，尚未履行的.合同内容，终止执行。

　　二、自__年11月30日起，甲方与第三方因房屋租赁发生的纠纷及由此引发的相关法律责任与乙方无关。

　　三、 __年11月30日前，应该缴纳的物业公司各项费用全部由乙方在规定时间内缴讫。

　　四、乙方已交纳的房屋租金，按实际租赁时间结算，以多退少补方式结清。

　　五、甲方自愿放弃因提前终止合同而引发的违约金索赔权利，本协议签订时，双方已共同对房屋和附属物品、设备设施及水、电使用等与房屋租赁有关的情况进行清点、验收，并且无任何异议。自本协议签订之日起，甲、乙双方因《房屋租赁合同》而产生的权利、义务自行终止，甲、乙双方均不得再向对方主张任何权利。

　　六、其他内容：

　　关于租房押金：

　　七、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。如协调解决不成，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。

　　八、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份，甲、乙双方于__年9月25日签订的《房屋租赁合同》作为本协议的附件。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　20__年月日

终止协议书11

　　出租方(甲方)：

　　承租方(乙方)：

　　甲、乙双方于__年3月22日签订了《商铺租赁合同》，约定由甲方将出租给乙方使用，乙方向甲方支付租金。双方的.租赁期限为8年加2年，租赁期为__年5月28日至20____年5月27日为8年，后2年视双方合作状况协商续约。乙方享有免租期间为20xx年3月22日至__年5月27日。

　　甲乙双方经协商一致，同意提前终止该合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止合同相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：

　　一、甲、乙双方同意，提前终止该合同，双方于__年3月22日签订的《商铺租赁合同》。

　　二、乙方在签订本协议后，于__年__月__日前，按照原状返还房屋及其附属物品、设备设施。乙方不得损坏甲方原有基础装修，如有破损，修复费用由乙方承担。甲、乙双方应对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行验收，结清各自应当承担的费用。

　　三、乙方在租赁期间退租，应向甲方支付违约金元。

　　四、甲、乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。

　　五、因本协议所引起的.或与本协议有关的争议，双方应友好协商解决;协商不成应向租赁物业所在地人民法院提起诉讼。

　　六、本协议自双方签字之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　七、其他约定：

　　出租人(甲方)签字：承租人(乙方)签字：

　　联系方式：联系方式：

　　__年__月__日

终止协议书12

　　甲方：_________

　　乙方：_________公司（香港）

　　双方在遵守中华人民中和国政策、法律和特区有关规定的前提下，本着平等互利的原则，就来料加工各款_________业务进行了充分协商，一致达成了如下合同条款：

　　一、双方责任

　　1．甲方责任：

　　（1）提供有上盖之厂房_________栋_________层_________平方米，无上盖场地_________平方米，工厂管理人员_________名，生产工人首期_________名、开业后十二个月增至_________名，（禁止雇佣不满十六岁的童工），如当地劳力缺乏，可到外地雇请，但须经_________市有关部门批准，在合同期内代乙方加工生产上述产品，加工成品后交回乙方复出香港。

　　（2）提供现有水、电设备供加工生产之用，如需要安装水、电设施，其费用由乙方支付。

　　（3）办理来料加工、装配有关业务的进出口手续及对工厂实行行政、财务和管理，不得把工厂以任何形式承包给任何单位和个人经营。

　　2．乙方责任：

　　（1）不作价提供加工上述产品及装修厂房和建造_________平方米简易厂房所需的设备材料（详见清单），分多批运抵甲方工厂，设备总值月_________万港元。

　　（2）不作价提供加工上述产品所需的原料、辅料和包装物料，具体数量、规格在合同中订明。

　　（3）工人如因工作不力（含工厂管理人员），经教育无效者，乙方有权向甲方提出调换，但禁止非法搜查甲方工厂工人的身体。

　　二、加工数量

　　第一年加工上述产品，加工费约_________万港元，从第二年开始的产量，应在前一年的基础上有所增加，具体数量应在生产合同中订明。

　　三、作价原则和工缴费

　　1．试产（培训）期为二个月，在试产期内，工人每人每月工缴费暂定为_________港元，（每月工作二十五天半，每天八小时）。

　　2．试产期满后，采取按件计算方式，在坚持互利原则的`基础上、双方应根据加工的品种、规格、款式和工艺繁简不同进行定价，并在生产加工合同中订明（为确保工人的合理收入，工缴费平均每人每月不低于550港元）。需要加班时，加班费另计，但每个工人每天加班时间最长不得超过三个小时。

　　3．甲方工人生产消耗的水、电费由乙方负责。

　　4．每月由乙方支付_________港元给甲方，作为工厂管理费。

　　四、损耗费

　　1．试产期内的消耗率，实报实销。

　　2．试产期内的消耗率，由双方商定，并在生产合同中订明。

　　五、来料和交货期

　　1．乙方按生产合同规定的加工期，按月提供足够数量的原辅材料和包装物料。为使甲方工厂能正常生产，乙方必须在每批产品开始加工前七天，将所需的原材料和包装物料运抵甲方工厂。除因人力不可抗拒之原因外，乙方来料不足，造成甲方工厂每月生产不足二十天半，停工天数累计不得超过四天，否则，乙方应按在厂工人以停工天数计，每人每天补助生活费十五元港元，支付给甲方工厂。

　　2．为使乙方能开展正常的业务活动，甲方工人应按双方协定的交货期，按时、按质、按量交货给乙方。如非人力不可抗拒原因，甲方不按时、按质、按量交货，造成乙方的经济损失，甲方应负赔偿之责任，赔偿数额可在具体合同中订明。

　　3．由乙方提供的机械、通风、照明等设备及原辅材料、包装物料，在甲方工厂由双方进行交收登记，建立账册。甲方工厂加工后的成品，在甲方工厂经乙方验收起运后，甲方不负产品规格、质量、短缺等任何责任。

　　六、结汇形式

　　工缴费及工人管理费每月结算一次，以d/p即期结汇或支票方式结汇，由甲方工厂会同_________市_________区对外经济贸易公司开具发票后，通过_________银行_________分行向乙方在香港开户的银行（______银行、账号______）办理。乙方超过五天仍未付款给甲方，则按逾期天数，以当时香港银

终止协议书13

　　原告：____________，男，____________年____________月____________日出生，________族，户籍地：________________________。

　　委托代理人：____________，____________律师事务所律师。

　　被告：____________，男，____________年____________月____________日出生，________族，户籍地：________________________。

　　诉讼请求：

　　1、终止原告、被告之间《房屋租赁合同》，被告搬离____________市____________路____________号门面房。

　　2、判令被告支付支付违约金________元：

　　3、诉讼费由被告承担。

　　事实和理由：

　　____________年____________月____________日，原告将上海市____________路____________号门面房租给被告使用，当时签订书面合同，约定每月租金人民币________元。支付方式：租金按三个月为一期支付。租赁期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将房屋全部或部分转租给第三人，亦不得将其对该房屋享有的'承租权转让给第三人，否则，甲方有权单方面解除合同，并依据本合同第9条追究乙方违约责任。

　　10月20日，原告发现被告将系争房屋租给第三人，原告立即通知被告不得转租，但被告不予理睬。第三人从事广告印刷制作，油墨味很浓，且经常销毁废旧油墨，纸张，严重影响了原告的经营安全。

　　原告多次通过电话、口头等形式通知被告，并要求被告将所有物品搬走，但被告无视原告的解除协议决定，仍然不愿意交出店面钥匙，拒绝搬走。原告无奈，只得提起诉讼，请求人民法院支持原告的诉请。

此致

　　____________区人民法院

　　具状人：_____

　　_______年____________月____________日