当前位置：CN范文网>实用文>协议书>安全生产协议书

安全生产协议书

时间：2023-02-17 10:43:28 协议书我要投稿

安全生产协议书【荐】

　　随着社会一步步向前发展，协议的使用频率呈上升趋势，签订了协议就有了法律依靠。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的安全生产协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

安全生产协议书【荐】

安全生产协议书1

　　一、立协b议双方：

　　项目部：________（以下简称甲方）

　　班组：________（以下简称乙方）

　　为了使本工程能快速安全的完成，并确保广大职工的生命财产

　　安全，为明确双方的职责范围，特立此协议。

　　二、立协议目标：

　　控制事故的发生，确保安全事故为零，工伤负伤率在1‰。

　　三、甲方职责：

　　1、为班组提供必须的安全保障措施、设施，如（安全帽、安全带、外脚手架、临边防栏）等，但不提供一般的'劳保用品，如（工作服、工作鞋、手套）等。

　　2、制订各项安全管理制度和措施，为班组创造良好的工作环境。

　　3、帮助班组开展各项安全教育、“三级安全教育”和安全知识教育，并通过各种宣传手段进行强化（黑板报、录像）等。

　　4、组织各特殊工种、中小型机械操作工的培训考核工作。

　　5、监督班组劳动纪律、阻止各类违章作业，并有权对违章人员采取以下措施。

　　A、现场教育整改、检讨；

　　B、罚款处理；

　　C、情节严重，清退出场。

　　四、乙方职责：

　　1、严格执行“三级安全教育”制度，负责对本工种内的安全技术交底和安全知识教育。

　　2、严格挑选有技术、高素质的工作人员，严禁招收社会闲散人员和盲流人员。招收职工必须要求三证齐全（身份证、务工证、健康证）。

　　3、与每位职工签订劳务协议，以免以后引起劳务纠纷。

　　4、遵守劳动纪律，严禁违章指挥和强令他人违章作业。

　　5、服从项目部的统一指挥。各工程各班组之间要相互协调，团结一致，要以项目部和整体利益为重。

　　6、由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故，，一切责任将由班组承担，项目部将不承担一切责任。

　　7、各中小型机械和特殊工种，必须持有效证件上岗，对无证人员应进行培训，培训费用由班组承担。

　　8、做好文明施工所需的各项工作，如“落手清”、“材料堆放等。

　　本协议一式二份，工程开工生效至工程结束。本协议作为与班组承包协议的补充协议有同等效用。

　　项目部：________班组：________

　　代表：________代表：________

　　________年________月________日

安全生产协议书2

　　甲方： [ ]

　　乙方： [ ]

　　分包项目：

　　第一条为了加强施工现场安全管理，保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其它有关人员的人身安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》及甲方公司相关安全管理规定，甲乙双方签订《安全生产责任协议》。

　　第二条本协议书适用于土建、消防系统建设、安装、改选、改造工程；通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的安全生产、文明施工活动。

　　第三条甲方有权（而非义务或责任，下同）对乙方施工现场安全进行监督。甲方代表有权对施工现场的安全管理进行指导和监督，乙方必须服从甲方代表的管理和监督检查，工程相关单位应积极配合，确保施工现场安全。

　　第四条乙方对施工现场的安全管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，注意安全施工、文明施工，确保电信设备、设施安全和人员安全。

　　乙方应当执行国家、地方、行业主管部门有关标准、规范、规程。

　　乙方在施工过程中必须严格遵守以下规定：

　　（一）通信管道、线路施工现场，应特别重视并遵守下列要求

　　1. 必须设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏，并请交通民警协助，以保证安全。

　　2. 施工区域，有平行与交越电力线缆，必须采取相应措施，避免发生人员伤亡事故。

　　3. 施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避免发生中毒事件。

　　4. 施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避免发生摔伤事故。

　　5. 现场施工用电源线架设高度，必须满足安全要求；必须安装警示红灯。

　　（二）在通信机房内施工，应特别重视并遵守下列要求

　　1. 必须制定确保运行设备安全措施。

　　2. 设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。

　　3. 施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必须清理施工现场。

　　4. 施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还。

　　5. 施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵。

　　6. 设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

　　第五条施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由乙方法定代表人承包负责。施工现场的安全生产管理，乙方法定代表人应指定项目经理为主要责任人。

　　因乙方施工及施工管理原因造成通信设备、设施损坏、通信阻断、人员伤亡等，一切责任、后果和损失由乙方全部承担。

　　第六条乙方应当根据工程实际特别制定安全生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职安全监督检查人员。

　　第七条乙方应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的安全防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品。

　　第八条特殊工种作业人员，必须参加建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门组织的安全生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。

　　第九条施工现场发生伤亡事故，除按照法律、法规规定向有关行政主管部门和甲方报告外，施工企业还应当及时向当地建设行政主管部门报告。对伤亡事故不得隐瞒、故意迟延报告或者谎报。

　　第十条施工现场应当符合下列要求：

　　（一）安全、整洁、美观，对建设单位及甲方通信设施、设备应给予保护；

　　（二）材料堆放整齐有序，不得影响建设单位及甲方正常生产秩序和通信畅通；

　　（三）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒；

　　（四）户外施工因特殊情况确需夜间或雨天施工的'，乙方必须有安全施工措施（方案），报项目经理批准后方可施工。需夜间在公路上施工的，要设立夜间警示灯和安全防护栏；

　　（五）符合卫生标准；

　　（六）搭建作业人员临时宿舍，应牢固，通风，布放照明电线必须安全；

　　（七）阻止无关人员进入施工现场。

　　第十一条乙方应当遵守下列规定：

　　（一）不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质；

　　（二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾；

　　（三）不得将有毒有害废弃物作土方回填；

　　（四）禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经安全保卫部门批准办理《动火证》；

　　（五）需进入生产机房进行施工的，乙方应到建设单位或甲方相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工。

　　(六)施工所需的工程、运输车辆均由承包单位自备或租赁。承包方要确保驾驶员能够对车辆定期进行维护、保养，运输设备、材料的车辆应考虑好运输线路，作到在运输过程中遵守交通规则，注意施工安全，不出现任何差错。承包方因工程施工所租赁的车辆必须有合法、齐全的手续，必须严格按照安全规范使用使用。

　　第十二条违反本协议书第六条、第十二条、第十三条之任一款的，由甲方要求乙方改正，并由乙方支付甲方1000元以上5000元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。

　　第十三条屡次违反本协议书相关条款，甲方有权取消乙方参加通信工程建设资格。情节严重的，报告司法机关追究其刑事责任。

　　第十四条本协议执行过程中发生纠纷，双方应协商解决。协商不成由甲方所在地人民法院解决。

　　第十五条本协议书作为双方施工合作框架协议的附件，自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定/授权代表：法定/授权代表：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

安全生产协议书3

　　发包方(简称甲方)：武汉中粮食品科技有限公司

　　承包方(简称乙方)：武汉美华源工贸有限责任公司

　　鉴于甲方委托乙方承担安全保卫工作，根据相关法律法规，为严格明确甲乙双方安全管理责任，维护双方合法权益，在平等、自愿、公平和诚实的原则下，双方就安全事项协商一致，达成如下协议：

　　一、本协议履行期限与双方签订的《20xx年度中粮保安外包合同》履行期限相同，属合同的附件，与合同具有同等法律效力。如有未尽事宜，双方协商后可签订补充协议。

　　二、乙方每月10日前须将派驻甲方所有保安人员(含试用期保安员)名单、人员照片及无犯罪记录证明、身份证复印件等相关资料报甲方备案，对于有变动的队员，也需及时上报甲方，并附上前述材料。

　　三、乙方在甲方的管理区域内应：

　　1.负责对保安员进行上岗前、上岗后的安全教育和日常安全管理工作，保安员应具备相应的安全知识和能力。由于未进行安全培训，或安全培训不到位造成的事故、损失和后果，由乙方承担全部责任。

　　2.严禁保安员或车辆私自进入甲方其他不需保安巡检的生产区域，如天然气、淀粉粉尘危险区域内等危险区域，由此造成的'事故，责任由乙方承担。

　　3. 乙方应当接受甲方的安全监督管理，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全教育。

　　四、乙方须根据本行业要求及国家相关规定为在甲方工作的乙方所有人员缴纳国家规定的各类社会保险等，其费用由乙方自行承担。

　　五、乙方保安员在甲方工作过程中，因公产生的各类职业病、人身、财产安全事故、保安上下班及工余时间出现的交通事故或其他安全事故，均由乙方自行负责。

　　六、在合同有效期内，乙方如不遵守法律法规或甲方管理规定，未能达到本合同约定的标准和要求，甲方有权开具处罚单，处罚金额在每月结算时进行扣除。造成人员伤亡、其他事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的，甲方有权单方终止合同，并由乙方承担由此造成的一切直接和间接经济损失。

　　七、争议的解决

　　本协议在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　八、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　九、本协议经双方盖章、签字后生效。

　　甲方盖章：乙方盖章：

　　法定代表人签字：法定代表人签字：

　　签订日期：年月日

安全生产协议书4

　　承租方：

　　租赁方：

　　使用方：

　　为了保证项目工程的安全生产正常顺利进行，保证电动吊蓝在使用过程中施工人员的人身安全与健康。经承租方、租赁方、使用方协商特制定本协议。三方不得以任何借口违反本协议规定的条款，以确保安全生产。协议如下：

　　一、三方共同遵守条款：

　　1．三方必须严格执行国家及北京市有关安全生产方面的各项规定及管理办法，杜绝各类安全事故的发生。

　　2．三方均有对安全隐患及违章操作有监督和纠正的权利和义务。

　　3．电动吊蓝使用人员必须严格遵守安全操作规定，不得违章作业，电动吊蓝使用人员有权拒绝违章指挥。

　　4．三方一切工作均以安全第一为出发点。当三方工作中发生矛盾时具体问题由三方协调解决，但一切问题的解决均应以保证安全生产为前提。

　　二、承租方责任及义务：

　　1．承租方必须严格遵照执行京建法字1号文《北京市建设工程文明施工管理暂行规定》《北京市建设施工现场文明施工补充》，京建施〔20xx〕1号文《北京市建设工程施工现场安全防护标准》中有关条款。

　　2．承租方应对租赁方及使用方提出安全要求，并监督执行。

　　3．承租方应满足租赁方及使用方提出的有利于安全生产的建议和要求。

　　4．承租方施工管理人员不得利用职权指挥违章作业。

　　5．承租方对违章作业、违反岗位责任制及各级安全管理规定有处罚权力、批评权和建议辞退权。

　　6.当事故发生后承租方有义务协调处理。

　　三、租赁方责任及义务

　　1．租赁方提供的电动吊蓝必须是在北京市建委建档经检测合格的'。

　　2．租赁方必须派专业人员对使用中的吊蓝进行维修、维护等跟踪服务出现故障应及时排除。

　　3．租赁方在使用电动吊蓝前要对使用人员进行吊蓝正确使用的安全培训、考核考核合格由租赁方统一颁发临时上岗证。

　　4．租赁方必须派专业人员对电动吊蓝使用人员进行有针对性的书面安全技术交底。

　　5．电动吊蓝在使用过程中，由于电动吊蓝设备本身的问题造成使用人员的伤残事故的赔偿，以及给租赁方造成的经济损失等均由租赁方负责。

　　四、使用方责任及义务

　　1．电动吊蓝使用人员必须身体健康、精神正常，经过安全技术培训考核持证上岗，无证人员严禁随意动用吊蓝。

　　2．电动吊蓝在使用前必须进行检查和试运行。确认各部位无问题时方可进行作业。（按检查表进行检查）

　　3．电动吊蓝使用人员必须按照安全技术交底和安全操作规程进行正确操作。

　　4．电动吊蓝严禁超载，必须按额定载荷使用。不准将吊蓝做为运输工具垂直运输物品。

　　5．电动吊蓝任何一部位有故障均不得使用，应请专业人员维修，使用人员不得自行拆改任何部位及带病运行。

　　6．电动吊蓝在使用过程中使用人员不按照安全技术交底和安全操作技术规程操作，使用方违章指挥所造成的人员伤、残事故和经济损失等由电动吊拦使用方负责。

　　五、事故处理

　　1．由于租赁方机械故障造成的一切事故由租赁方参照国家现行有关标准给予承租方一次性经济补偿。

　　2．由于使用方管理人员违章指挥，操作人员违章作业造成的事故由使用方参照现行规定处理并负责操作人员个人及其家属的全部经济补偿。

　　3．无证操作或未经租赁方和租赁方同意私自使用电动吊蓝，发生一切事故造成的经济损失由使用方承担全部责任。

　　六、本协议与国家、北京市相关规定抵触时应按照国家、北京市现行规定实施。

　　七、本协议一式三份，承租方、租赁方、使用方各执一份。

　　三方签字之日起到电动吊蓝全部退场这段时间有效。

　　三方签字盖章后生效

　　承租方（盖章）租赁方（盖章）适用方（盖章）

　　签字人：签字人：签字人：

　　年月日年月日年月日

安全生产协议书5

　　发包人：________________

　　承包人：________________

　　监理人：________________

　　为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。

　　在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。

　　一、管理目标

　　1.杜绝重大安全事故，工亡事故为零;

　　2.重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下;

　　3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现;

　　4.现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;

　　5.不发生重大中毒事故以及群发传染病;

　　6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;

　　7.确保发包人和监理人零事故的目标;

　　8.单列的1.5%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。

　　二、安全施工要求

　　1.承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　2.承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

　　3.承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

　　4.承包人必须执行下列安全管理制度：

　　4.1安全技术方案报批制度：承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。

　　4.2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。

　　4.3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：

　　4.3.1承包人项目经理、技术负责人及安全管理人员必须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可组织施工;

　　4.3.2承包人的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加有关部门组织的安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗;

　　4.3.3承包人工人入场一律接受三级安全教育，方准进入现场施工，如果承包方的人员需要变动，按规定进行教育、考核合格后方可上岗;

　　4.3.4承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗;

　　4.3.5承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;

　　4.3.6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

　　4.4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度：

　　4.4.1承包人必须虚心接受发包人和监理人以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由承包人承担;

　　4.4.2承包人必须按照发包人和监理人的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施;

　　4.4.3承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　4.5承包人必须严格执行检查整改消项制度。

　　4.6承包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：

　　4.6.1承包人自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;

　　4.6.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报发包人和监理人有关部门验收，合格后方可使用;

　　4.6.3承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

　　4.7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

　　4.8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

　　4.9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

　　4.10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

　　4.11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;

　　4.11.1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

　　4.11.2如果发生因工伤亡事故，承包人应在1小时内，以最快捷的方式通知发包人和监理人的主管领导，向其报告事故的详情。由发包人和监理人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，发包人和监理人为抢救提供必要条件;

　　4.11.3承包人要积极配合发包人和监理人及上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因承包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由承包人承担;

　　4.11.4承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;

　　4.11.5如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。

　　4.12承包人必须执行安全工作奖罚制度：承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

　　4.13承包人必须执行安全防范制度：

　　4.13.1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;

　　4.13.2承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

　　4.13.3承包人在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

　　4.13.4夜间施工现场，承包人必须按施工要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备;

　　4.13.5发包人和监理人有权要求立刻撤走现场内的任何承包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有发包人和监理人的书面同意;

　　4.13.6施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥;

　　4.13.7对不符合安全规定的，发包人和监理人安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除;

　　4.13.8凡重要劳动防护用品，必须购买国家正规厂家的产品。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;

　　4.13.9承包人应给所属职工提供必须的和有效的.安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;

　　4.13.10承包人应在合同签约后15天内，呈送安全施工管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例及防洪渡汛方案，以报发包人和监理人批准，但此批准并不减轻承包人的安全责任;

　　4.13.11已获批准的安全管理方案及条例的副本，由承包人编制并且分发至所有承包人施工的工作场所，发包人和监理人指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由承包人决定;

　　4.13.12承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

　　三、安全责任

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

　　四、消防保卫工作要求

　　1.必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

　　2.本工程特别要注意森林消防安全，必须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作;

　　承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。

　　五、现场文明施工及其人员行为的管理

　　1.承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

　　2.承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

　　3.承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

　　4.承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

　　5.承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

　　6.承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

　　六、安全保证金

　　本工程安全保证金按合同金额的2%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

　　七、争议的处理

　　当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

　　八、合约书的份数

　　本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。

　　九、有效期

　　自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

　　发包人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

　　承包人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

　　监理人（签章）：__________

　　代表人（签字）：__________

　　______年______月______日

安全生产协议书6

　　甲方：________________项目部________________班

　　乙方：姓名________________工种________________

　　为了切实搞好安全生产，杜绝安全事故，保护职工在工作、生活中的安全和健康，使企业获得较好的经济效益和社会声誉，特制订本安全生产责任书。

　　一、甲方责任：

　　1、提供施工现场防护设施，如脚手架、安全网。做好安全防护。

　　2、及时对乙方进行安全教育。

　　3、安排专业电工负责施工用电的安装。

　　4、给乙方进行班前安全交底和岗位操作规程交底。

　　二、乙方责任：

　　1、认真学习有前安全生产的规章制度，积极参加安全活动，提高安全知识，增强安全意识和自身防范能力。

　　2、自觉遵守行业纪律、禁令，正确使用劳动防护用品和用具，遵守交通规则，注意上下班途中安全。

　　3、严格按操作规程施工，做到不违章操作，坚决抵制违章指挥，如违反安全操作规程，项目部均有权制止和给予处罚，清退。

　　4、在施工中发现有存在安全隐患，必须立即向项目部领导或专（兼）职安全员报告，整改后经复查确实无隐患方可施工。

　　5、做到十个不准：

　　（1）不准无证开机；

　　（2）不准在工地内穿拖鞋、光脚在现场作业；

　　（3）不准破坏公共设施和公共财产；

　　（4）不准在工地上随便大小便；

　　（5）不准在吊篮内乘人；

　　（6）不准在工地上；

　　（7）不准上下一线同时作业；

　　（8）不准随意向外抛物料；

　　（9）不准违章作业；

　　（10）不准随意乱挂乱接电器设施。

　　6、做到十个要：

　　（1）要热爱我们自己的企业；

　　（2）要安全生产文明施工；

　　（3）要维护职工之间的团结；

　　（4）要遵纪守法做一个合格的公民；

　　（5）要遵守一系列有关质量、安全的`规章制度；

　　（6）要爱护集体和个人财产；

　　（7）要搞好集体和个人的清洁卫生；

　　（8）要服从管理，听从指挥；

　　（9）要做好防火、防盗、防触电工作；

　　（10）要提倡勤俭节约，反对铺张浪费。

　　7、做到安全三不伤害；注意自己不伤害自己，注意自己不伤害别人，不让别人伤害自己。

　　三、其它：

　　1、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全，自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故，由乙方自我承担责任。

　　2、在非上班时间发生安全事故，无论在工地内还是工地外，都不让项目部和班组承担损失，均由本人承担。

　　3、如果家属、小孩来探亲，自己租住房子，不住在工地内，不带小孩进工地。家属不上班的，无论在工地内还是工地外，发生一切事故均由乙方承担责任。

　　本协议书双方签字生生效，离开工地终止。

　　安徽省建设集团有限公司

　　项目部安全员：班组长（安全员）：

　　职工（签字）：工种：家庭住址：

安全生产协议书7

　　发包人：____________

　　承包人：____________

　　为加强建设工程安全管理，预防和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，明确发、承包双方安全责任，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规规定，经双方协商签订本协议。

　　工程名称：____________

　　工程地址：____________

　　协议期限：同本工程《施工合同》。

　　一、发包人的安全责任：

　　1、发包人不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

　　2、发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

　　3、工程项目开工前，发包人必须对承包人安全资格和安全保证条件进行审查，合格后方可施工。

　　对承包人的安全资格和安全保证条件审查，应包含下列内容：

　　（1）《营业执照》、《资质证书》和《安全生产许可证》。

　　（2）法定代表人证书或法人授权委托书。

　　（3）项目经理的《注册建造师证书》、《安全生产考核证》。

　　（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员的配置及持证上岗情况。

　　（5）配备的机械、安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。

　　4、开工前发包人必须对承包人项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。

　　5、承包人的《施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和安全部门审查批准后方可施工。

　　6、不定期检查施工现场，对承包人在施工中违反安全生产规定的行为予以制止和纠正，必要时发出书面《整改通知书》，对严重违章的行为可令其停工整改。

　　二、承包人的安全责任：

　　1、承包人应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

　　2、承包人主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。

　　承包人的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

　　3、承包人必须贯彻执行国家、行业及一拖公司有关安全、文明施工的各项规章制度。严禁使用未成年人和有职业禁忌的人员进行施工作业。

　　4、承包人应当设立施工现场安全生产管理机构，施工人员超过30人的，需设置专职安全员；施工人员在30人以内的，需设置兼职安全员。

　　5、承包人对所承担的施工项目须编制《施工组织设计》，对特殊作业、危险作业项目须编制《专项施工组织设计》，《施工组织设计》和《专项施工组织设计》须经总监理工程师、发包人现场代表和发包人安全部门审核同意后方可施工，特殊作业、危险作业施工时安全员须现场监督。

　　6、承包人的特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　7、建设工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

　　8、承包人应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

　　施工现场暂时停止施工的，承包人应当做好现场防护。

　　9、承包人应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的'选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。承包人不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

　　10、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

　　11、承包人应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

　　12、作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

　　13、承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验并配专人管理。

　　14、承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，验收合格后方可使用。

　　15、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

　　16、承包人应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

　　17、承包人应自觉接受发包人安全部门的监督和指导。对发包人安全部门提出的安全整改要求必须及时整改。施工过程中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包人安全部门。

　　18、承包人应对工作地段采取的安全技术措施、工作班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因承包方采取的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由承包人承担所造成的经济损失及法律责任。

　　三、施工现场安全由建筑施工企业负责。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。承包人必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。施工中发生事故时，承包人应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

　　四、本协议一式四份，发包人、承包人各执二份，与工程施工合同同时签署、同时有效。

　　发包人：________（签章）承包人：________（签章）

　　定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　____年____月____日____年____月____日

安全生产协议书8

　　一、牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预防为主”严格遵章守纪，不违反劳动纪律，坚守岗位，不串岗，不酒后作业，禁止到处抽烟，只能在固定的吸烟点吸烟，集中精力进行安全生产

　　二、认真学习瓦工、抹灰工安全技术操作规程，熟识安全知识，严格执行规章制度和安全技术措施，不违章作业，不冒险蛮干。

　　三、坚持上班自检制度。对所使用的脚手架、板、安全挂钩、安全门，施工环境的'洞口、安全网、电线等进行全面检查，排除不安全因素，不符合要求不得施工。对违规操作，违反操作规程的人，要进行处罚。

　　四、要严格执行安全技术施工方案和安全技术交底，不得任意变更、拆除安全防护设施。并不得动用与班组无关的机械和电器设备，加强自我防护。

　　五、正确使用防护用品，要衣着整齐，佩戴好出入证。上岗前戴好安全安全帽，危险处操作系好安全带，使用电动工具要戴好防护眼镜。

　　六、基槽开挖注意塌方，要多看一眼留心周边。

　　七、实行文明施工，不得从高处往地面抛掷物品，随干随清，按类堆放。

　　八、使用吊车时要用钢板垫好吊车腿，不要站在大臂下面。

　　职工签字

　　日期

安全生产协议书9

　　为预防和减少露天采石场安全生产事故，保障从业人员的安全和健康，进一步完善非煤矿山安全生产责任制和日常管理，根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《贵州省安全生产条例》、《安全生产许可证条例》和有关的法律法规，文家店镇安监站决定与非煤矿山企业签定20xx年安全生产责任状，要求各非煤矿山作业单位认真贯彻，严格兑现。

　　一、非煤矿山企业要健全安全生产机构，制定好安全管理制度和安全生产目标管理责任制，制定作业人员操作规程，配备专职安全生产管理人员。

　　安全生产管理人员和从业人员必须经安全生产监督管理部门考核合格后，方可任职和从事生产作业。

　　二、企业的主要负责人对本单位的'安全生产工作负责，应当组织制定和落实安全生产责任制，改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的有效实施。

　　三、企业应当对从业人员进行安全生产教育和从业培训，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全生产作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

　　四、企业每年应向所在地县级以上安全生产监督管理部门报送一次有关采石场开采进度，安全设施和安全管理等情况的资料。

　　五、企业应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶式爆破，掏底崩落等开采方式。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米，实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米;最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过60度。

　　六、进入采石作业现场的人员，必须佩戴安全帽和防尘口罩。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。

　　七、爆破员在爆破时，要明确有专人监控，并待所有人员撤离爆破区至安全地带时，方可进行爆破。要求定时定向进行爆破，在大雾天、黄昏、夜晚等严禁爆破。

　　八、做好供电安全措施，按时检查供电线路和配电装置。

　　九、企业对从业人员必须实行上班签到制，从业人员工作时间每天不得超过8小时，严禁夜间作业。

　　十、发生一起安全事故，未造成人员死亡的罚款500元;造成人员死亡的罚款1000元。

　　十一、作业单位应当制定应急救援预案，明确救援人员的职责，并与最近的救援组织签订救护协议。发生生产安全事故时，应立即组织抢救，及时向当地安全生产监督管理部门报告。

　　上述各项要求，希各非煤矿山作业单位认真贯彻执行。一旦违反上述要求而造成事故的按照相关法律法规严肃处理，并追究相关人员的责任。本责任状一式两份，自签字之日起生效。

安全生产协议书10

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生，确保“ 智能动态称重系统研发生产基地项目”安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况，制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书，以明确职责，作为消防安全管理的指导与检查执行依据。

　　在施工分包合同的执行上，本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为：智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程，此项目施工地点为：太原市高新区中心街以北

　　1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。

　　2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的'基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。

　　3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。

　　4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。

　　5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同时留存完整的检查记录。

　　6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。

　　7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场的消防安全。

　　8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款五万元，该罚款从应付乙方的工程款中扣除，造成人员，财产损失的，责任全部由乙方承担。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：

　　日期：日期：

安全生产协议书11

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　因到安康村村委会的道路路面狭窄，影响行人和车辆进出，其次，道路两旁农户猪圈影响村容村貌，故安康村总支、安康村委员会研究，决定对道路两旁农户猪圈进行搬迁，需征用乙方部分土地，经甲乙双方协商，现就土地征用等事项达成以下协议：

　　一、征地范围：征用土地位于____________处，征地四至：东至______________；南至______________；西至______________；北至______________。

　　二征地面积：甲方征用乙方土地共__________平方米，土地类型属__________________。

　　三、征地补偿总额：征地_________平方米，共补偿____万____仟____佰____拾____元（元正）

　　付款方式：甲方应在协议签订后2个月内支付征地补偿款。

　　四、乙方在被征地上种植的'青苗在领取征地补偿后15天内做好清理工作，以空地方式交由甲方使用，土地空出后，未经甲方同意，乙方不得再到被征地上从事种植等一切活动。

　　五、乙方应保证甲方所征土地权属清楚。如出现土地权属争议，概由乙方负责。如经甲方协助而未能到达调处目的时所造成的损失由乙方负责赔偿。

　　六、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　七、本协议一式三份，各份具有同等法律效力，双方签字按手印生效。

　　甲方（公章）：_________

　　负责人（按手印）：_________

　　乙方（按手印）：_________

　　代表签字（按手印）：_________

　　____年____月____日

安全生产协议书12

　　甲方：____________

　　乙方：____________队(科、室) (工种、岗位)员工

　　经甲、乙双方协商，为进一步促进安全生产，特签定以下协议：

　　一、甲方义务：

　　1、甲方为乙方提供安全生产设备、设施及条件。

　　2、甲方按国家有关规定为乙方提供劳动保护。

　　3、甲方认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，并对乙方进行安全培训。

　　二、乙方义务：

　　1、乙方在甲方工作期间必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，甲方安全生产章制度和“三大规程”，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

　　2、乙方必须积极主动接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

　　3、乙方发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者单位负责人报告，以便有关人员及时采取措施，进行有效的处理，消除事故隐患和其他不安全因素。

　　4、乙方有权拒绝违章指导、违章作业、违反劳动纪律。

　　三、甲、乙双方责任：

　　1、甲方不履行以上义务应承担相应的'经济责任。

　　2、乙方不履行以上义务应承担相应的责任。

　　3、乙方违章作业造成安全事故应承担责任。

　　四、本协议从签字之日起生效，自劳动合同终止时作废。

　　五、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　六、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　代表：____________代表：____________

　　____________年____________月____________日____________年____________月____________日

安全生产协议书13

　　建设单位（以下简称甲方）：代理人：联系电话：联系地址：风险提示：

　　发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

　　（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

　　（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

　　（3）审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。

　　发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。承包单位（以下简称乙方）：代理人：联系电话：联系地址：为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议。

　　第一条建筑安装施工项目基本情况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________风险提示：

　　施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

　　同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

　　第三条甲方责任

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场____区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的'劳动防护用品、安全用具。风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。

　　3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。

　　4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止。

　　5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查。

　　6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或

　　第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或

　　第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　第七条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖X）法定代表人或委托代理人：（签字）签订时间：________年____月____日乙方：（盖X）法定代表人或委托代理人：（签字）签订时间：________年____月____日

安全生产协议书14

　　甲方:_________

　　乙方:_________

　　为加强厂承包商的安全生产监督管理，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，预防和减少生产中的安全事故，保障双方员工在生产活动中的生命安全和健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》及中国石油天然气集团公司有关安全生产的文件规定等，经双方共同协商，特制定安全生产合同:_________

　　一、乙方应当建立健全安全生产管理体系。乙方队伍进入甲方区域前，应确定责任心强、懂安全管理工作的人员为安全责任人。乙方安全责任人对乙方的'安全生产负责。

　　二、乙方安全责任人应对乙方员工进行入厂安全生产教育培训，培训不合格的人员，不得进入甲方区域进行作业。乙方进入甲方区域后要将作业内容、安全保障措施、安全责任人姓名、联系电话在甲方生产部现场负责人员处登记备案。否则，不得进行施工作业。

　　三、乙方在甲方区域进行作业时，应严格遵守国家、地方和中国石油天然气集团公司有关安全生产的法律、法规、文件、规定等。

　　四、乙方必须认真执行甲方及其上级单位制定的安全生产规章制度及安全操作规程;乙方人员进入生产区域，必须按甲方安全相关规定穿戴好符合国家最新标准的劳动保护用品。

　　五、乙方进行垂直运输作业、安装拆卸、起重、登高架设作业、施工用电等特种作业人员，必须持有政府安监部门颁发的从事该工种的有效证件，认真执行其安全操作规程，乙方应将特种作业人员操作证(原件)集中管理，并将特种人员操作证复印件交由甲方存底。

　　六、乙方临时用电、脚手架、行车、吊索具及其它施工机械必须符合国家现行相关规范要求，并做好相关设备设施的维护保养和专项检查工作。

　　七、每______日工作前必须由乙方的安全责任人组织乙方人员召开“班前会”，做好安全生产交代。

　　八、在作业过程中，乙方的安全责任人应随时对乙方作业区域进行安全巡回检查，发现隐患应立即整改。

　　九、乙方应在甲方区域建立消防安全责任制度，并认真做好防火、防爆、防触电、防高空坠落等的安全防范工作。

　　十、乙方在施工现场出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、有害危险物存放处等危险作业区域必须设立醒目的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家现行相关标准，必要情况下乙方还应派专人守候。

　　十一、乙方对因建设施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，必须采取专项防护措施。乙方应当遵守环境保护方面法律、法规，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明作业对人和环境的危害和污染。

　　十二、施工过程中，乙方要影响甲方工作时，乙方必须事先通知甲方班长、车间领导或生产部现场负责人。

　　十三、甲方负责每周对乙方工作现场进行一次专项检查，并做好记录。平时检查或专项检查中，乙方人员在甲方区域的一切违章行为，甲方人员均有权利要求其立即停止作业并进行整改。

　　十四、乙方在甲方区域所发生的一切事故，(未造成甲方人员、设备受到伤害的)均与甲方无关，责任由乙方自负。

　　十五、乙方发生安全事故造成甲方人员、设备受到伤害的，由乙方完全负责，并按照相关法律、法规由乙方给予甲方赔偿。甲方发生安全事故造成乙方人员受到伤害的，由甲方完全负责，并按照相关法律、法规由甲方给予乙方赔偿。

　　十六、为保障安全生产，甲、乙方代表人有责任和义务在安全方面进行相互沟通。

　　本合同从签订之______日生效!

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方:_________厂乙方:_________

　　代表人:_________代表人:_________

　　联系电话:_________联系电话:_________

　　______日期:_______________日期:_________

安全生产协议书15

　　甲方：有限责任公司

　　乙方：

　　为了确保施工安全和工程的顺利实施，经甲乙双方协商，达成如下协议。

　　1 项目概况

　　2. 工程名称：

　　3. 施工地点：

　　2 甲方权利和义务

　　第一条有权要求乙方对施工作业人员进行进场前的安全教育。

　　第二条有权对乙方安全施工进行监督检查，发现安全隐患有权责令乙方停止施工，限期整改，对乙方采取的安全措施进行审查，确保安全施工。

　　第三条有权按照甲方确定的标准向乙方收取安全风险抵押金，并有权要求乙方与甲方签订安全责任状。

　　第四条有义务向乙方提供与施工有关的、设计方提供的所有资料，并与乙方办理完整的交接手续。

　　第五条应乙方要求，甲方有义务为乙方确保安全施工提供便利。

　　第六条为确保乙方安全施工，甲方同意根据项目施工难易程度，按双方测定的标准支付乙方专门用于安全维护与监管的安全施工费用，专款专用。

　　---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

　　(根据具体工程内容增加甲方权利和义务)

　　3 乙方权利和义务

　　第一条应及时向甲方索取与本工程相关设计方提供的.所有资料，并做好交接手续。因为施工资料不全危及安全施工的，乙方有权拒绝施工。否则，造成安全事故的乙方应承担全部责任。

　　第二条乙方从事施工作业，应具备国家规定的安全生产条件。

　　第三条认真执行《安全生产法》、《建筑施工安全操作规程》和

　　的相关规定。

　　第四条对本工程施工安全承担全部责任。对因施工涉及范围内的安全承担全部责任。

　　第五条按规定金额交纳安全风险抵押金，签定安全责任状。

　　第六条应确保甲方支付的安全施工费用的合理使用。

　　第七条乙方必须根据安全操作规程制定安全施工措施，应急预案，并建立日常安全管理记录、台帐，明确安全责任人，安全责任人要经过安全知识考试，考试合格方可担任专职安全员。施工前对全体施工人员要进行全面的安全技术培训，杜绝“三违”现象的发生。

　　第八条向施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品，并监督正确佩戴、使用。

　　第九条加强对重大危险源、重点部位的管理，要做到一危险源、一措施、一预案。