包工协议书14篇
在学习、工作生活中，我们用到协议的地方越来越多，协议具有法律效力，确立某种法律关系。那么写协议真的很难吗？下面是小编帮大家整理的包工协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
包工协议书 篇1
甲方（负责人）:（以下简称甲方） 乙方（承包人）： （以下简称乙方）
经甲乙双方协商一致,承包给乙方，乙方根据甲方提供的施工图（草图）进行施工。具体承包事宜达成如下协议：
一、承包形式：包工包料（即俗称“双包”），不包括内饰装璜，不包含土管、村建手续。
二、结构形式：砖混结构，实心墙为主，底层内高 米，二层内高 米。
三、钢筋规格：
1、地基圈梁采用国标φ ，楼层圈梁φ ，平板筋双层φ。
2、悬梁及大梁及承重大梁钢筋主筋需达到φ。
3、底层根基铺楼板，楼板与巷西平房室内成水平。
四、外墙规格：外墙水泥粉刷平整。
五、楼层结构形式：乙方保证甲方层面整齐、平整，并按甲方要求做好屋面。
六、甲方责任：
1、负责施工前及期间的接水、接电到位。
2、负责协调周边邻居矛盾，确保正常施工。
3、不负责提供茶水、香烟和浇筑餐等各类补助费用。
七、乙方责任：
1、乙方承担全部施工安全责任，在建房过程中发生的`任何伤亡事故均由乙方自行负责与甲方无关（即甲方不出任何医疗伤亡事故方面的费用）。
2、内外墙粉刷要垂直平整，并且粉刷两次（标准拿长2.5米铝合金靠墙无间隙）。
3、钢筋、砂石、水泥等材料要符合标准，混凝土配对比例要符合楼房标准。
4、保证工程质量，如有明显问题，乙方需承担相应赔偿。工程保修期一年，质保金 元，质保期内房屋若出现质量问题，乙方在接到通知后三天内进行返工或维修；若在规定时间内乙方未到场维修，甲方有权另请施工队维修整改，所发生费用在质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
八、协议价每平方 元，此外甲方不再负担建房过程中产生的任何额外费用。付款方式：开工前预付人民币 万元整，余款付清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付，施工期间概不借支。
九、工期：开工日期 年月日，在 年月日前完工交房，逾期则按元/天扣除包工费。
十、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效。
十一、其他事项：
甲方（签字）：
身份证号码：
电话：年 月
乙方（签字）：身份证号码：电话： 年 月日 日
包工协议书 篇2
甲方：乙方：
经双方协商，甲方愿将承揽的大坝电厂保温工程清包给乙方施工，就施工内容、工程量、工程进度等达成如下协议：
一、工程范围：大坝电厂二号机组检修的所有需要保温拆安的部位。
二、工程量：只进行外层保温（安装铁皮或铝皮）的 ㎡，内层保温（安装保温棉或其它材料）加外层保温安装的 ㎡，拆安内、外层保温的 ㎡，当工程量变化幅度较大时，相应的增减工资总额。
三、工作时间： 年 月 日至 年 月 日共三天。
四、工资总额：根据工程量和工作时间计，工资总额定为伍万柒仟元整，每延迟一天将扣除工资总额的40%。
五、其它约定事项：
1、所有工作人员都有乙方雇佣、管理、监督、约束、教育。
2、工人进厂后要服从电厂管理人员的安排、监护、管理。
3、所有工作要按照电厂检修的规范要求进行。
4、工作人员要认真执行电力安全生产规程，违规操作所造成的一切后果均由乙方负责。
5、安全工作应常抓不懈，如发生任何安全事故均由乙方自行解决，与甲方无关。
6、所有工作人员都必须携带二代身份证入厂工作，没有身份证明的拒绝入厂，总清包工人人数按30人计，每少一人，每天扣减柒佰元。
7、所有工作人员必须熟悉电厂保温拆安程序，精通保温拆安技术，如电厂管理人员提出因人员素质差不能胜任本工作的，甲方将无条件让乙方撤离施工现场，所造成的.损失由乙方负责。
8、能胜任本工作时，乙方到厂、离厂的交通费用由甲方承担，计壹万捌仟元整，否则乙方自理，交通工具由乙方自行选择。
9、如有条件甲方将为乙方提供吃、住等生活便利。
10、工程结束经电厂验收合格并按规定清理完施工现场的杂物同时将工具和安全用具交还给甲方后，甲方将工资款全部付清。
六、本协议一式二份，双方各执一份。协议签订后双方要按协议执行，违约方要承担相应的违约责任，违约金为工资总额的1。5倍。
甲方：乙方：
电话：电话：
身份证号：身份证号：
年 月 日
包工协议书 篇3
甲方：
乙方：
甲方在自有地上修建住房，建筑面积约 平方米左右，砖混结构，整个工程采取包工不包料的方式承包，乙方愿意在保证安全、按图施工、保证质量、按期完工的原则下，承包整个工程的施工任务，经双方协商，达成如下协议：
一、承包方式：
包工不包料，即乙方承包甲方住房工程的所有施工任务，并自备施工用具及设施。
二、包工内容：
1、建筑施工图纸所要求的一切施工任务，以及因甲方需要更改的施工任务。（一层层高4米，二层层高3.2米，屋面最高 米 最低
2、具体内容为：基础修平砌筑（基础1米内乙方负责，超过1.2米另行协商），装模、红砖及混凝土养护、室内粉刷、外墙贴瓷砖、建筑之中的泥、木、钢筋建筑工等。
3、相关工程的施工，具体包括化粪池与下水道以及化粪池连接的水道的施工、房子四周找平以滴水为界，砌好散水坡、明沟。
4、室内地面的土方整平及找平，整平需要的土方由甲方调运，乙方负责平整夯实。
三、包工价格：
整个工程的包工价格为元/㎡。按国家规定的计算面积计算。
四、进度及竣工日期：
五、验收标准：按图纸要求和现行建筑规范进行验收。
六、双方责任：
1、甲方责任：
①负责水、电、路三通，负责协调关系，负责提供施工图纸一套。
②负责按图纸的要求及时提供红砖、水泥、钢筋、河沙、卵石等各种建筑材料。
③及时与乙方协商处理施工方面的问题。
2、乙方责任：
①施工过程中需要的模板、撑树、木架、马钉、铁钉、扎丝、铁丝、搅拌机、升降机、切割机、震动器、雨具、电缆、照明线安装用品等一切机械设备、设施、工具及相关的施工用品由乙方自行负责，甲方概不负责。
②施工过程中所有的木材料，以及民工的临时棚子、床铺、用具和生活用品等由乙方负责。
③要保证民工生活正常，不准在工地寻衅闹事，不准酒后施工。
④必须保证施工安全，要提供安全生产所需要的.基本设施。施工程序必须规范、合理、安全，对在施工过程中及施工现场出现的一切安全事故，概由乙方负责并承担一切费用，甲方不承担任何责任和一切费用。
⑤保证施工质量和时间，乙方必须按图施工和按甲方的要求施工，主体墙面要整齐，一切按建筑规范办事，如乙方不按图施工和不按规范施工，由此造成的一切材料损失和误工损失，均由乙方负责。乙方负责分中、放线、水平。
七、付款方式：
每完成一层按总造价的60%拨付工程款，主体完工后付足总造价60%，内粉刷按每完成一层付10%，外粉刷（架子拆完后）贴砖完成付总造价的90%，经验收合格，附属工程完工后，留2%作为保修金，其余款在一个月内付清，保修期为1年，在保修期内出现质量问题，乙方无条件返修。
八、违约责任：
甲、乙双方在合同签字后不得反悔。
1、乙方在施工中达不到质量要求，甲方有权终止合同，由此所造成的一切损失由乙方自负。
2、乙方在中途因各种原因提出终止合同或转让合同，乙方需赔偿甲方损失费元。
九、合同双方签字时乙方必须交元信誉金存甲方，待乙方进场后退给乙方。
十、未尽事宜，甲、乙双方另行协商，本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效，并具有法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
包工协议书 篇4
甲方：
乙方:
甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共同发展的原则，经建设单位同意和甲乙双方充分协商，决定联合组成Xx精密零部件有限公司工程项目部，共同承担1＃厂房、办公楼工程的施工任务。为明确双方的权利、义务，特订立本协议。
一、工程简况
建设单位：
工程名称：1＃厂房、办公楼及附属工程
工程地点：
工程内容：1＃厂房、办公楼土建、钢结构、水电及部份围墙道路等
施工面积：1＃厂房5774m2，办公楼3160m2
工程造价：
开竣工时间：
二、承包指标
施工工期：180天
工程质量：达到《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）的规定，（如有更新，按现行标准、规范）
安全生产：无任何安全生产事故
文明施工：达到“Xx市安全生产文明施工标准化施工现场”标准
其它：
三、甲方权利和义务
（1）负责与业主签订工程建设合同和重大合同变更，并专门委派一名同志驻现场协助乙方做好日常管理工作；
（2）组织办理开工前工程施工合同备案、安全认证等应具备的手续；
（3）全面贯彻Xx市第四建筑工程有限公司的各项规章制度；
（4）提供项目工程技术、质量、安全、现场管理的服务，并对施工进度、质量、安全等工作进行监督与指导；
（5）负责做好财务服务，为乙方设立单项工程财务台帐，双方可及时对帐；
（6）协助乙方处理与业主间的经济往来，与乙方共同办理工程预决算以及对外的`重要工作；
（7）督促乙方严格履行工程施工合同，协助乙方解决施工中的管理问题，圆满完成建设单位发包的施工任务。
四、乙方权利和义务
（1）乙方委派张道海任项目负责人,周绪才任项目现场负责人兼技术负责人，伍志华任项目质检员，刘章均任项目安全员，并向甲方提供企业法定代表人出具的授权委托书；
（2）乙方在施工期间，在技术、质量、安全等管理上接受甲方监督，经济上实行单独核算，自负盈亏。工程材料按照工程需要自行采购，工程垫资款、工程设备和周转材料自行解决，项目部管理人员和施工人员自行招聘和组织，确保工程按期竣工；
（3）乙方须执行甲方内部的各项管理制度，统一使用Xx四建的标识，维护甲方信誉，对甲方、业主和监理公司提出的强制性意见负责加以实施。
（4）乙方按工程特点，组建一支合格的施工队伍。乙方进场施工人员须按有关部门要求，向甲方提供附有身份证、婚育证明和特殊工种、技工技能证书复印件的职工花名册，以便及时办理临时用工许可证、劳动合同。施工期间，负责与劳务分包班组签订“工资支付协议”，按月造表通过合法渠道发放民工工资，并承担由此产生的税、费。建立劳务分包计酬台帐和实行民工劳动计酬手册，以备检查；
（5）认真执行甲方财务有关规定，资金使用前，须向甲方提供施工进度计划、工料分析、工程费用测算表和资金使用计划；
（6）负责加强安全生产技术质量和进场施工人员的管理，若发生安全、工程质量和其他事故，一切责任和经济损失由乙方承担；
（7）乙方在施工期间，独立承担民事责任，若发生拖欠人工、材料、机械等经济纠纷和法律诉讼，由乙方自行承担和妥善处理，甲方应予以全力配合；
（8）乙方在施工过程中，应负责做好相关报表报送、竣工资料的收集整理以及编制预、决算等工作，工程竣工后，将有关竣工资料和结算资料报送甲方签字、盖章并存档。
五、利益分配和经济责任
（1）甲方按工程结算价的6.5%收取费用（含管理费和税金），劳务分包税金按人工工资总额的2.6%代收代缴，工程中标后政府规定交纳的费用，由乙方自行承担；
（2）乙方负责向建设单位申请办理工程预付款、工程进度款、结算价款、保修金等手续，并按甲方指定开户银行帐号入帐；
（3）工程款专款专用。甲方在每笔工程款到帐后，先行扣除6.5%的管理费和税金，在2天内甲方将该笔工程款的93.5%支付给乙方，扣除管理费和税金的工程款由乙方自行调剂使用，甲乙双方都不得挪用工程款，以确保工程资金正常运行；
（4）甲方负责财务管理，乙方应在领取每笔工程款时，向甲方及时提供工程成本材料发票，以便甲方及时准确做好工程成本核算管理；
（5）甲方负责统一管理工程发票，代扣代缴工程税金，并每月依据已批准支付工程款向建设单位开具正式工程发票；
（6）施工过程中，如本工程所需垫资部份工程款，以及建设单位资金到位不及时时，乙方自行设法解决；
（7）因乙方原因造成工期延误，质量未达到合同要求或人身意外伤亡事故而产生的罚金，以及乙方的其它原因而造成的其他罚款，由乙方负责承担。
六、其他约定
（1）合同期限：本合同自双方签字盖章后生效，工程财务结算结束，保修期满后失效，如双方再次合作施工，另行协商签订；
（2）上述条款经甲乙双方共同认可而定，如一方不履行合同而造成对方的经济损失，一律由违约方承担责任和经济损失；
（3）本合同未尽事宜，双方友好协商，可作为合同的补充部分；
（4）本合同一式捌份，甲乙双方各持叁份,建设单位贰份。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
日期：
包工协议书 篇5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，甲、乙双方本着自愿、公平、诚信的原则结合本工程实际，为确保此工程的安全、质量、进度按时完成位于宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂的住宅区楼工程，经甲、乙双方协商解决此工程承包人带机械设备、辅材、小型机具，包括所有工地上能移动的设备都属于该工程的乙方承担，现将分包达成协议如下：
一、工程名称：河源锁阳酒厂住宅区工程
二、工程地点：宁夏平罗县陶乐镇河源锁阳酒厂住宅区。
三、承包内容：按照图纸范围内的全部人工费由乙方全部承担(除水、暖、电、消防之外)，如在承包范围内没有未完成的项目，将其扣除工程款和必要的拖延罚款。
1、劳务承担：乙方对承包范围内的所有工程采取包工全额承包形式，在施工中保证质量，包文明施工，保证安全施工，包环境保护，包甲方对业主的承诺和业主对甲方的规定。包括：基础开挖时人工配合清土、找平，其中砂石垫层由甲方负责，乙方配合人工找平。木模支拆工程及堆放含支模用的铅丝、钉子、胶带。钢筋的制作及安装工程，砖砌体工程，砼工程，塔吊机件的提供、拆装、拉运等，临时彩钢板房及围墙的搭拆，施工用电一级箱以下的各项器材均有乙方承担，所属工地能搬运的设备器材均有乙方负责购买、拆装、转运。内外墙的抹灰、粉涮工程及室内外墙的墙面砖、地板砖、楼梯间的墙面砖、踏步砖均由乙方负责粘贴，不包括水、暖、电、消防项目，其余全部由乙方按图施工。
2、结算依据及承包总价：
根据国家现行的有关计算规划计算，结合图纸计算建筑面积：约22000平方米面积，每平方米为
3、工程质量：
(1)乙方必须严格按照图纸及规范，规定的技术要求组织施工，随时接受业主、监理、甲方代表等相关人员的检查检验。
(2)对本工程的质量要求达到合格标准。
(3)质量达不到标准，安全操作规程、工程进度、文明施工达不到要求标准时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为工程总造价的3%。
(4)本工程质量必须通业主、监理、设计部门、质价站、甲方验收和签字确认，紧密配合送检人员做好送检，试验料材、档案资料。报验工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证工作，配合甲方做好施工过程中变更鉴证手续。
(5)乙方在施工过程中，如达不到合同约定的质量等级，甲方有权责成乙方进行反工，因此造成延误工期经济损失由乙方全额承担。
四、工程期限
1、工程竣工日期：年月日
2、总工程期限：月日
五、工程的收取与支付承包价格：每平米元
1、本工程在签订合同时乙方向甲方交纳万元的施工责任保证金退还分四次进行，四层主体封顶退万元，捌层封顶退万元，主体全部封顶退万元，工程达到竣工验收条件时退清全部乙方交给甲方的保证金。
2、付款方式：按照业主(建设单位)给施工总承包的建筑公司拨款，甲方同时也给乙方支付完成量的款项，劳务工资发放，乙方给甲方提供人工工资全部的劳务人员亲手签字和按手印并且加盖乙方劳务公司的公章。
六、工程保修
1、基础设施、房屋建设的`地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限，屋面防水、卫生间防水和外墙面的防漏为五年。
2、供热(供冷)工程为两个采暖(供冷)期，电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年。
3、工程保证为总价3%，土建一年，其他按1、2项执行，保修期满后无质量问题一次性付清。
4、工程如需要维修，乙方在接到工程部通知2小时后赶到现场，如在工程部规定的时间内不进行维修，甲方另行安排施工维修，其费用直接从保修金扣除。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、向乙方提供施工图纸及有关资料协助乙方办理水、电、源及通讯手续。
2、提供水准点与坐标控制点。
3、派驻工地代表3人，工资由甲方按月发放，负责整个工程的质量、安全、监督、技术资的审核协调，具体见明细表。
4、指导乙方填写各种工程技术资料及时传达公司的有关管理制度，提供与建设单位签订的施工俣同的复印件。
5、审批进度进度，办理现场鉴证组交经验收。
6、组织图纸会审和技术安全交低。
7、负责监督乙方施工过程中的质量，安全控制，工程资料的搜集，整编和工程验收。
8、负责与建设单位不要的联系协调。
9、负责建设单位支付款情况为乙方及时支(代)付工程款。
10、若乙方不能满足甲方对工程质量和进度的要求，不服从建设单位、监理、总包、甲方的管理，或因乙方其他原因造成协议无法得到正常执行，甲方告知乙方后七个工作日内未得到及时相应(乙方所留联系方式无法联系，又未告知甲方新的联系方式，也视为未相应)，则甲方有权与乙方解除协议，协议解除后甲乙双方三个月结算完成。
11、依据《生产安全条例》必须为从事危险作业人员办理人身意外伤害保险，由乙方出资办理高危作业人员的保除手续。
(二)乙方责任
1、按施工图纸、规范、规定、施工组织设计施工，确保工程质量并按期交工。
2、报送进度计划、统计报表，接受甲方的监督、检查和现场指导。
3、配合甲方做好上级主管部门的监督和检查工作。
4、乙方自行提供木板及周转材料，塔吊、搅拌机的安拆。
5、乙方根据本工程的实际情况配备足够的劳动力及管理人员、技术人员。
6、施工现场的管理、技术、质量检查、安全控制。
7、施工中所需要的钢筋机具、木工机具、砼浇筑的振动棒，本工程所用的模板、方木、钢管、扣件、安全网、钢丝、铁钉、手推车、架板。钢管、电焊机及小型机具由乙方承担(但不包括用于工程直接建设的原材料等，如垫块、钢丝网和网布等)。
8、工地现场的临时用电、用水由甲方负责引到工地现场，电引到二级配电箱内，从二级配电箱外由乙方负责，但工地使用的水电费均由甲方承担。
9、工地现场，场地硬化由乙方负责施工，甲方提供材料。
10、工地所使用的部分零星材料装卸由乙方完成，钢材、水泥、砖等主材料装卸均由甲方负责承担，乙方不得随意浪费材料，如有浪费，照价赔偿。
11、负责安全文明施工，加强安全管理措施，工完场清，并彻底杜绝工伤亡事故的发生，如有伤亡事故的发生，根据情况由乙方负全部责任。
12、乙方须向甲方工程部提供本工程项目人员名单，施工期间不得随意更换项目部管理人员，如需变更乙方必须提前一周书面形式上报甲方，并经甲方书面同意方可执行。否则，乙方没有违约一项(或一人)需支付违约金元。
13、乙方必须具务充足的劳动力，在施工中能胜任相应的工程施工技术力量。并在建设单位资金不到位的情况下具有一定的资金垫付能力。(资金垫付不得超过两个月，否则乙方在征得甲方同意的同时停工，停工所造成的损失由甲方承担)。
14、乙方必须有必要的水、电、土建、钢结构等专业人员和相应的管理人员，特种工种(电工、焊工、起重工等)，必须有国家颁发的上岗资质证，且要将上岗证存于项目部备案(与原件核对无误的复印件)。
15、乙方必须有足够的临电设备(配电箱、电缆等)施工机械、施工工具、安全防护用品，保证施工正常运行，且满足公司的有关管理要求，并承担所发生的费用。
16、在施工阶段乙方必须服从建设单位总工程期的要求，在具备施工条件的情况下，确保工程进度，确保施工条件影响，乙方应主动调整工序减少窝工，造成的停、窝工损失由乙方负责。
17、乙方应在施工过程中，负责自身施工人员的安全。现场应有安全监督员，严格按照国家安全法的要求施工。
18、乙方负责竣工后工程的维修、保修等工作。为此所发生的费用均由乙方承担，乙方应随叫随到，不论什么原因，未能按时到位的，甲方有权安排其他施工人员维修造成的所有费用从保修金中扣除。
19、因建设单位资金不到位，影响支付乙方工程款，乙方不得起诉甲方。乙方可协助甲方索要拖欠工程款，待建设单位支付后，优先支付乙方。施工中的资金调整由乙方负责，不能因资金问题影响施工进度，若甲方需乙方配合清欠工程款时，乙方应积极配合甲方采取必要措施。
20、施工中乙方必须无条件服从建设单位、监理单位、总包单位及甲方的管理，并与其搞好关系。若因工程进度、质量、安全、文明施工等问题造成建设单位、监理、总包投扩的，视其情节每次处以0.2-.05万元罚款。
21、若乙方在工程施工中因发生安全、质量、拖欠农民工工资、野蛮施工等问题造成不良社会影响，而被新闻媒体日光曝光，经核实情况属实，则视情节罚款0.5-5万元。
22、乙方必须全面执行《劳动合同法》，因违反《劳动合同法》而造成的投诉经调查属实或农民工来公司闹事，造成公司名誉受损，除按《劳动合同法》规定处罚外，每次罚款0.5-1万元。
23、施工中所有使用的机械设备、工具、用具均由乙方自己解决，各种施工机具必须是国家合格产品。
24、乙方不得多领及浪费材料，否则超出实际量部分及因乙方原因造成返工所有材料均由乙方承担。非甲方供应的材料和设备由乙方自行采购，质量必须符合国家标准和建设单位要求。不得使用达不到国标的劣质次品。
25、乙方应积极的宣传甲方的企业文化。对外宣传及工地布置要以甲方规定的统一模式进行。所有资料均由甲方名称填报。
26、施工过程中，乙方每月25日前需向甲方提供当月完成形象进度报表。并参加甲方组织的生产会议，若因报表不及时或未征得甲方同意而没有参加生产会议的，每次处以200-500元的罚款。
27、工程竣工决算后，必须及时提供工程决算资料和财务决算资料各一份，否则不退还其保证金。
28、遇到自然灾害、突发事件等人力不可抗找的事件造成的人员及财产损失按国家有关规定执行。
29、安全、质量管理按《工程安全质量协议书》执行。
30、其他奖罚遵守甲方与建设单位签订合同的有关条款。
(三)违约责任：
1、由于甲方原因或非人为因素延误工期，工期顺延。因乙方原因不能按期交工，每日交付500-1000的逾期违约金。
2、施工中若质量要求达不到标准或不按图纸施工，乙方应无偿返工，并承担全部责任。
3、双方必须共同遵守本合同各自承担的条款，任何一方不得违反，若甲方违约所引起的责任及损失，由违约方承担。
4、如遇重大设计和未尽事宜，双方协调解决并另行补充合同与本合同一并使用。
5、本合同一式三份，财务保存一份，双方自签订之日起生效，在工程竣工验收并结清工程尾款后自动失效。
补充条款：
1、公司外派水、暖、电施工队必须无条件配合乙方工作，如工地通知处理问题，一小时不到岗位者进行处罚50-100元。如一小时后不到者视为违反管理条例规定，处罚500-5000元(由施工队上报项目部，罚款扣返施工队)。
2、甲方派驻现场技术人员，不得干涉施工队正常施工，全权负责本工程的协调工作，不得“吃、拿、卡、要”施工队伍，一经发现扣除当月全部工资并公报批评，如屡教不改公司给予辞退并罚款1000-10000元。
3、甲方派驻工地人员要廉洁自律，团结协助，对违反现场施工的违法违规人员要严肃处理，批评教育为主，如不能按期整改可以处以1000-10000元的处罚。
4、借用甲方设备押金，按设备总价的50%汇保证金，工程结束后无损交回后，退回设备抵押保证金。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工协议书 篇6
甲方：_______________乙方：_________
地址：_______________地址：_________
电话：_______________电话：_________
传真：_______________传真：_________
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。
第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)
第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的.基础工作
第六条工程进度计划
第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)
第八条人事同价款及其调整
第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间
第十条工程验收
第十一条决算
第十二条保修
第十三条争议处理
第十四条违约责任
第十五条双方约定的其他内容
第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充
甲方：_______________
乙方：_________
日期：_______________
包工协议书 篇7
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
丙方：
身份证号码：
甲、乙、丙三方经友好协商，就合伙承包仙桃市和合国际城住宅楼工程事宜，达成如下一致，供各方信守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙、丙三方合伙承包的项目，对外以名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1．甲、乙、丙三方本次合伙事宜的投资额暂定人民币万元，甲方按40％的比例投资即万元，乙方按30％的`比例投资即万元，丙方按30％的比例投资即万元。
2．如合伙过程中万投资额不足需要追加出资时，丙方因资金有限不承担投资款的追加，由甲、乙双方协商对追加的投资款出资，丙方按年利率％向追加投资款的出资方支付总追加投资款中丙方所占30％的比例部分的利息。
五、盈余分配与债务承担
1．甲、乙、丙三方分别按40％、30％、30％的比例分配盈余，不得因丙方没有追加投资改变上述分配比例；但丙方需在工程回款或三方分配利润时先行扣除追加投资款中的丙方所占比例的本金及利息予追加投资款的出资方。
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的分配比例为依据，共同承担。
六、权利与义务
1．合伙期间的财务由甲、乙、丙三方共同核算，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲、乙、丙三方同意方可支出与进帐；
2．甲方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；
3．甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。
七、禁止行为
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
1.合伙期满，三方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。固定资产和其他不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十、生效及补充
1．本协议自三方签字后生效，甲、乙、丙三方各执一份；
2．未尽事宜，三方另行协商，并订立补充协议。
甲方：
_____年_____月_____日
乙方：
_____年_____月_____日
丙方：
_____年_____月_____日
包工协议书 篇8
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方将其总承建的工程抹灰分项工程清包个乙方，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任。甲、乙双方本着协商一致的原则签订本协议：
一.工程概况：
1、工程名称
2、工程地点：承包方式及范围：地面做法，室外台阶坡道做法(含砌筑)、雨棚做法、散水做法、挡墙等;上料口封堵;防水以外所有屋面工程，女儿墙抹保温灰，内外墙抹灰，外檐窗抹灰和刷防水油，地下室门的安装、地下室顶棚保温灰，。室内楼梯和临边防护搭设和拆出，内墙脚手架等一切与抹灰有关的项目施工。施工现场的平整，搅拌机基础及安装与拆场，机械工作棚的搭拆，机械的操作人员，使用后的清理和养护。做到活完料尽场地清，包括装卸车。
二、承包价格及结算方式
1、承包价格：甲方按实际建筑面积每平米元的价格承包给乙方施工，竣工以实际建筑面积结算。
2、结算方式：根据建设单位拨付情况支付乙方清包费。
3、承包方应具有一定垫资能力，不得强行索要工程款
三、安全管理;
1、乙方必须严格执行国家、部、省、盟及有关单位关于生产、安全和文明施工的各项法律和规章制度，特殊工种必须持证上岗。若因乙方违反安全生产和文明施工的'规定。违章作业、违章指挥而导致的伤亡事故。一切损失由乙方承担。使用人货梯及各种专业工种机械，必须专人使用机械或工长统一调度，不得自行操作。
2、乙方必须执行公司及项目部关于安全管理的各项规定，违反管理规定的罚款在其承包费中扣除。
3、乙方应按国家有关法律规定，依法雇佣劳动力。并按公司规定办理施工人员进场的各项手续(三证及特殊工程上岗证)并报项目部备案，施工过程中，乙方要加强本班组人员管理。
四、质量管理;
1、乙方必须严格按国家现行施工规范及验收规范的要求进行施工。
2、达不到要求的一律清退出现场，所造成的损失由跟班组自己负责。
3、未经项目部技术负责人检验的工序，一律不得进入下道工序施工。
4、要求开间尺寸、进深尺寸必须一样，卫生间、厨房对角尺寸一样。
5、墙面抹灰部位按设计或甲方要求必须上到顶下到底结构层板面，必须保证所抹灰不空壳、不开裂、脱沙，如因质量原因造成的返工，其损失、材料费由造成方负责全部赔偿。
6、质量标准达到中级抹灰标准。。
7、如果在当天发现砖与混凝土交接处开裂，需要打开时，发现无网或未按要求钉网，责任全部由乙方负责
8、.乙方负责组织专业分包单位按照质量标准完成工程，并负责全部成品保护。
五：双方责任和权利：
(1)、向乙方提供一套完整的施工图纸,乙方自费复印，复印后还甲方,并进行图纸、技术交底，如有变更应在第一时间内通知乙方。
(2)、保证原材料及时供应到现场，(乙方提前上报所需要的材料)
(3)、提供搅拌机和升降机，二级配电箱，宿舍和床铺，
(4)、乙方自带其余设备与工具，主体交付乙方后，乙方负责所有工程做完扫地出门，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工。
本协议一式三份：甲方一份、乙方一份，协议未明事项，双方协商解决，双方盖章签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工协议书 篇9
甲方
乙方
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度和安全目标的实现。甲乙双方在自愿平等互利的基础上，经协商一致签订本协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况
本工程为个人别墅住宅楼，结构为条形基础剪力墙地下室、地上框架结构、顶层为坡屋面，结构较复杂。
二、承包方式及范围
承包方式为以下工作内容的人工费。基础、剪力墙、正负零以上框架及坡屋面的钢筋加工、制作、安装，模板安装，混凝土浇筑。
三、双方确认单价： 元/m2。 面积： m2 。 本工程人工费总价 元
四、付款方式
基础完工付款总价的.10% 。 地下室完工（到正负零）付款总价的30%。一层完工付款总价的10%。二层完工付款总价的10%。三层完工付款总价的
五、质量安全
乙方按照设计图纸要求和有关规定进行施工。在施工过程中由甲方质检层层把关验收，合格后进行下一道工序施工。
乙方施工应严格遵守操作规程及安全技术措施，切实做到安全、文明施工，
六、双方责任与义务
甲方及时提供钢筋、模板、混凝土等建筑材料、加工机械、垂直运输机具和措施所需材料、机具。保证有足够的施工场地，以及处理好涉外邻里之间的关系。
乙方必须根据甲方的时间安排进行工作，必须指派不少于一名有经验的班组长管理现场，每道工序及时报验，层层把关，确保工程质量实现。
在施工过程中出现的安全事故壹万元以下由乙方负责，壹万元以上双方协商解决。
七、协议生效与终止
双方签字后生效，结清工程量款时终止。
其它未尽事宜双方协商并签订补充协议，与本协议具有同等效力。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
包工协议书 篇10
甲方：
乙方：
为了规范合伙人的行为，保护合伙人的合法利益，根据相关法律、法规规定，甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实守信的原则，签订本协议。具体内容如下：
一、经甲乙双方共同协商合伙承包位于临江市蚂蚁河乡电站对面，面积为1333公顷的.林地。
四至：东至：岗；南至：公路；西至：岗；北至：岗。
二、1、甲方出资人民币50万元（大写：伍拾万元整）
2、乙方出资人民币35万元（大写：叁拾伍万元整）
本合伙出资（现金）共计人民币85万元（大写：捌拾伍万元整）。
三、未经甲乙双方同意，禁止任何一方以双方名义进行买卖，如获的利益归甲乙双方共同所有，经甲乙双方协商，卖出林地所得收益双方应平均分配，造成损失赔偿对方不少于50万元的赔款。
四、甲乙双方之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于双方利益为原则予以解决，如协商不成，可以向人民法院起诉。
五、本协议自协议签订之日起生效。
六、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日
包工协议书 篇11
甲方：
乙方：
甲、乙双方经平等协商，就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜，达成如下一致，须各方共同遵守。
一、合伙宗旨
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营工程项目范围
合伙承包工程项目范围：以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准；甲、乙双方合伙承包的该工程项目，对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
三、合伙期限
合伙期限：合伙施工的'项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
四、出资额、方式及比例
1．甲方出资额为，占全部出资比例的 %。
2．乙方出资额为，占全部出资比例的 %。
五、盈余分配与债务承担
1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；
2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，共同承担。
六、权利与义务
1．合伙期间的财务由甲乙双方共同核算与管理，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲乙双方同意后方可支出与进帐；
2．甲方负责该工程项目部全部管理工作；
3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项；
4. 甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
七、禁止行为
1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以工程合伙名义进行业务活动，由此而产生的一切后果均由本人承担，与其他合伙人无关；
2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。
八、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
九、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以起诉诸于法院。
十、生效及补充
1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；
2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方 ：
年 月 日
乙方：年 月 日
包工协议书 篇12
单包工施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据 工程需要，甲方
将工程承包给乙方施工，按照《中华人民共
和国建筑法》和《安全生产法》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，
为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包范围
本工程承包范围：
六、承包价格
承包价格按 计算，单价为元/m2计算。
七、工程进度款支付
（1）工程进度款支付方式：施工期间每月按完成进度价款的%支付。
（2）工程进度款核签及支付时间：在分层、段完工验收后 天内核签，
核签后每月
（3天内
付齐%，尾款在工程竣工验收三个月内结清。
八、工期要求
按甲方施工进度计划及施工员开具的施工任务单规定的时间内完成，
每延误一天，甲方向乙方罚款 元并赔偿相关损失。
九、安全施工
1、乙方在施工中必须坚持“坚持第一、预防为主”的方针，严格按照国家现行有关安全生产管理规定和安全操作规程进行安全施工作业。
2、严格服从甲方及有关部门的安全监督、指导管理，严格遵守执行现场施工安全管理规章制度，加强施工安全防护措施，做好：“三宝”、“四口”、“五临边”、“高处作业”等安全防护。
3、禁止向下抛物，违者每次处罚100元。
4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作规程和安全生产管理规章制度、违章指挥和违章作业，任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。
5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。
6、乙方承包人为本分项承包施工范围的第一安全责任人（亦为安全员），与甲方签订《安全施工合同》，对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责，并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底，负责做好日常安全施工布置、检查工作。
7、乙方必须注重安全施工，提高安全意识，加强安全防范，杜绝安全事故隐患，当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理，严格做到无安全事故发生，若一旦发生安全事故，一切事故责任和经济损失均由相关责任方负责，甲方负责调查处理，其他方面甲方概不负责。
十其他条款
1、不可抗力
（1）双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
（2）因不可抗力事件导致的'费用及延误的工期按以下方法承担：
①甲乙双方人员伤亡由其所属方负责，并承担相关费用；
②乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
③工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
④延误的工期顺延。
2、保险
乙方从事危险作业的职工以外伤害保险和施工场地自有人员生命财产保险，由乙方负责办理并支付保险费用。
3、合同解除
（1）甲乙双方协商一致，可以解除合同；
（2）因不可抗力使合同无法履行，可以解除合同；
（3）因一方违约致使合同无法履行，可以解除合同；
（4）因乙方责任不能履行合同中途解除合同者，乙方按完工进度价款按%进行结算清付；
（5）合同解除后，不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。
4、制度管理
（1）乙方必须无条件服从甲方及各职能部门的管理，遵守执行各项管理规章制度，遵章守纪守法，搞好团结友爱，搞好相互协作，如有违纪违章者将严格按有关规章制度进行处罚。
（2）施工中在保证工程质量的前提下，乙方应注意节省原材料和机械设备的使用保护，不得浪费、损失或丢失。若有违反，除照价赔偿外，并案甲方管理制度进行经济处罚，每天收工时必须将剩余材料分类归堆，做到工完场清。
（3）乙方必须服从计划生育管理，乙方工人属外来流动人口，必须向甲方出示流动人口婚育证明，不得违反计划生育政策，否则承担一切责任和
后果。
（4）乙方工作人员的食宿场所，由乙方自行负责，并保证饮食安全。
（5）乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理，不能保证工程质量和工期要求者，甲方有权单方终止合同。
十一、合同生效与终止
1、本合同订立时间：月日
2、合同订立地点：3、合同生效：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。
4、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商签订补充协议生效。
5、合同终止：双方履行合同全部义务，竣工决算价款全部支付协议终止。
6、合同份数：本合同一式两份，由双方各执一份。
发包人：（盖章） 承包人：
法定（委托）代表人：联系电话：
年 月 日
包工协议书 篇13
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，现甲方将 工地木工装模工程包工包料承包给乙方。由乙方组织充足材料、人力进行施工，经双方协商同意，制定如下条款，希望双方共同遵守。
一、承包内容：
乙方承包施工图纸与设计变更所示的木工装模分项的所有内容，具 体包括本工程所需的模板、方木、支顶、加固步步井、止水镙杆及《模板制作、安装脚手架搭卸（高支模由甲方负责）、拆卸、材料堆放、搬运、模板拔钉和现场文明施工及打爆模等人工工序，和铁钉铁线。并承担所有预埋铁件、拉墙筋的钻孔》。
二、承包单价及计算方式：
按本工程设计图纸的展开面积计算每平方米肆拾元（￥40元），中途乙方不能以任何理由提价。
三、付款方式：
本工程施工完成天面水沟、花架后（一次性支付总工程款 80 %，余款待本工程所有装模工程材料清理运走后， 30 天内全部付清。）完成四层楼面砼，支付乙方生活费贰万元。
四、工期：
从xxxx年2月26日至xxxx年4月20日全部完成，四层结构梁板（从棚工交给乙方开始算，5天内全部完成制作和安装工作，交给铁工班）。乙方必须按甲方的.进度安排，保质保量完成。如因乙方原因不能按时完成，甲方有权增加人手协助乙方完成，所产生费用由乙方承担。如因乙方原因中途退场，甲方按乙方已完成工程量60%结算，余款不予支付。
五、质量要求：
本工程质量检收等级为优良工程。乙方进场施工，要确保人员素质，方每一道工序完成后，需经甲方、监理验收后方可进行下一道工序，如因乙方施工人员人为造成质量不合格进度跟不上，所产生的返工等损失均由乙方承担。
六、文明施工：
乙方施工人员进入工地，必须戴好安全帽，不能穿拖鞋或赤足上班，不得在工地、宿舍内打架斗殴，如有发生所产生后果均由乙方承担，在施工中必须做好文明施工要求切实落好落手清工作，工地内材料放整齐。
七、材料要求：
1、材料一定保证它的钢度，符合甲方的要求。柱板全部用新的夹板
2、游泳池剪力墙不能用铁线拉，一定用止水镙杆加固。
八、乙方的工人在施工中人为造成的安全事故，一切责任由乙方负责。
九、本工程开工后，乙方必须有带班长期现场管理，如不在一次罚款500元。
十、上述协议签名生效，希望甲乙双方共同遵守，如未尽事宜，可另立说明。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等的法律效力。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
包工协议书 篇14
发包方： 承包方：
(甲方) (乙方)
为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同，建筑工地木工承包合同。
一、施工内容： 1.工程名称：
2.工程内容：模板人工费工程 二、承包方式：
1.承包包工按平米包干，每平方米建筑面积元。以开发
商面积为准。(不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担)
2.乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理)。
3.承包内容:
乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。
4.管理内容：
①遵守公司的'各项规章制度，服从领导、听从指挥。
②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。
③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期：
四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，平时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施工程序，否则扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》。现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土 ，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。
1.严格按设计要求施工，必须满足规范规定。 2.对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。 3.造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 4.发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。
五、安全标准：安全无事故施工
1.严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故，所发生事故费用全部乙方承担。
2.严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：
1.执行材料消耗定额。
2.限额领料，乙方必须指派专人领料，不得随意锯方料，模板，否则照伍倍材料价格赔偿。
3.超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣龋
4.模板全部新材料进常
七、现场管理：
1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取，乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
2.甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
3.工程进度需要加班，无条件加班，加班费用由乙方负责。押金RMB5000.00元，按收据为准，基础完工返回乙方。
八、付款方式：
九、违约责任：
1.对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
2.竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工，造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。
4.乙方未按合同工期完工者，每延误一天扣罚承包费2%。 5.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺延。
6.必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度，否则乙方出其他工种误工费用，在乙方人工费中扣除。
十、乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保工地上整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。
十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。
合同终止条件：
1.乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。
2.甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。
甲方签字：
乙方签字：
【包工协议书】相关文章：
包工协议书01-18
包工施工协议书11-17
清包工协议书02-11
分包工程协议书02-11
清包工程协议书02-18
外包工程协议书01-18
工程清包工协议书01-19
分包工程安全的协议书10-27
包工施工协议书8篇11-17