安全生产合同协议书

时间:2024-07-06 12:38:57 协议书 我要投稿

安全生产合同协议书

  在当今社会生活中,协议起到的作用越来越大,签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。我们该怎么拟定协议呢?以下是小编整理的安全生产合同协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

安全生产合同协议书

安全生产合同协议书1

  协议编号:

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  为确保建设工程在施工过程中人身、项目、设备等的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规与规定,以及双方签订的《 建设工程施工合同》(合同编号: )(以下简称“主合同”)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工中安全事项协商一致,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、承包工程范围和内容:

  4、承包形式:

  二、承包方应具备的资质和条件

  1、提供有关部门核发的符合工程项目要求的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书或法人授权委托书、施工简历和近三年安全施工记录证明等。

  2、应提供“外协单位准入证明”原件。

  3、应提供项目负责人的“B类人员”安全上岗证原件。

  4、应提供专(兼)职安全员的上岗证原件。

  5、应提供特殊工种人员上岗证原件。

  6、自带的施工机械机具满足安全施工需要,验收报告等资料齐全。

  7、工程分包队伍还应提供本单位的安全管理制度。

  三、管理目标

  分包方在工程项目( )施工期间,遵守《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》等规定,努力实现安全生产管理目标:无人身死亡事故、无人员重伤事故、无重大机电设备事故、无重大厂内交通事故、无重大环境污染事故、无重大生产性火灾事故、无重大建(构)筑物倒塌、无重大职业卫生伤害事故、无重大卫生防疫事故等。

  四、双方的安全责任

  1、发包方的安全责任

  1.1遵守《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规与规程规定,建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,

  1.2 负责对承包方的资质进行审查。对承包方项目负责人、专职安监人员及特种作业人员的持证上岗情况进行审查。

  1.3 对承包自带的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具,有权禁止承包方使用,并做退场处理。

  1.4 对作业人员进行入厂前的安全培训教育和上岗前的体检工作,教育内容应包括安全生产管理制度、操作规程、相关规定和其他要求,介绍施工作业环境、工程现场存在的施工风险和易发生的事故,并组织进行安全考试。

  1.5 负责对承包方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录。

  1.6 应建立施工区域责任管理制度,并与责任单位签订“安全文明施工区域责任书”,明确相关的考核奖惩细则。

  1.7责任单位负责编制清包工程项目的“作业指导书”,作业前组织全员进行书面安全技术交底,并对安全技术交底和施工方案的执行情况进行监督检查与业务指导。

  1.8 对分包单位的施工技术方案的编制情况进行审查,对安全技术交底及施工方案的执行情况进行监督检查,现场安全设施不满足安全需要不允许开工。

  1.9 负责完善作业区域的孔洞盖板、防护栏杆、手扶安全绳等安全防护设施,依照相关约定对区域责任管理单位进行日常监督检查与考核奖罚。

  1.10 监督责任单位落实“工作许可”规定,无技术措施、无安全交底的情况下严禁施工。

  1.11 不得对承包方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩约定的合理工期。

  1.12 不得明示或者暗示承包方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等。

  1.13 协调与解决施工生产中出现的问题,提出整改要求,监督落实整改措施,做到复查闭环管理。

  1.14 传达有关安全施工生产情况,及时通报相关的安全工作信息。

  1.15 建立和完善现场应急抢援体系,组织开展专项培训教育和应急演练活动。

  1.16 对施工生产过程进行监督检查,对“三违”现象进行纠查,并依据相关规定进行奖惩。

  1.17 对不服从安全管理、野蛮施工、管理混乱的承包方,有权依据相关法律法规及合同约定,责令停工整顿,或解除工程合同。

  1.18 在发生人身死亡、重伤事故时,组织进行现场救援,进行事故的调查、分析与上报,并按照制度、合同和本协议的约定扣除安全保证金。

  2、承包方的安全责任

  2.1承包方必须服从项目部、分管单位(专业分公司)的管理、指导和监督,并全面遵守在承发包合同中及现场所规定的各项条款。

  2.2 承包方的项目经理是安全施工的第一责任人,对现场安全健康与环境管理工作和本协议有关条款的执行负全面责任。

  2.3 对入场所有人员上报项目部、提供身份证件,对施工过程中入场、更换的人员必须及时上报。

  2.4 提供本单位的施工资质等资料,项目负责人、专职安全员、特种作业人员取得资格证书,并对这些证件的真实性、合法性负责。

  2.5自带的施工机械机具满足安全规定,相关资料保存齐全,入场前将自带的施工机械和机具清单上报发包方,并接受发包方的现场检验和资料审查。

  2.6 组织进行作业人员上岗前的身体健康检查,接受发包方的监督检查。严禁录用老弱病残、患有职业禁忌症者及童工。

  2.7接受发包方组织的安全培训教育,建立和完善本单位的安全管理制度和组织机构,对从业人员进行安全生产教育和培训。调整施工人员时必须履行手续征得发包方的同意,新入厂人员必须经安全培训教育和书面考试合格,不得安排未经安全生产教育培训和体检不合格的人员上岗作业。

  2.8 为施工人员配置合格的劳保防护用品用具,接受发包方的监督检查。

  2.9 严格执行安全施工方案的编审批规定,组织做好安全技术措施书面交底工作,做好作业环境条件的检查与确认,采取有效措施消除安全事故隐患。

  2.10 严格落实发包方的“工作许可”规定,做到无技术措施、无安排交底不得安排施工。

  2.11负责本单位安全施工责任区域内的安全设施的设置与维护,按照相关约定接受发包方的考核与奖惩。

  2.12协调与解决施工生产中出现的问题,认真落实整改措施,认真履行本单位负有的安全管理职责。

  2.13 加强现场施工安全管理,确保本单位责任区域的作业环境满足相关规定,安全设施投入及时,安全警示标识明显。

  2.14参加发包方组织进行的应急抢险培训活动,建立和完善本单位的应急救援体系。

  2.15 有权拒绝发包方的违章指挥和强令冒险作业;有权对安全生产工作提出建议,对存在的问题提出批评和检举。

  2.16 对发现的事故隐患或者其他不安全因素,应当立即采取防范措施并报告发包方的相关人员,紧急情况时可以组织施工人员撤离作业区域。

  2.17 加强本单位的安全管理工作,严禁将工程非法转包或违规分包。

  2.18服从发包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。

  五、事故管理

  1、贯彻谁施工谁负责安全的原则。承包方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括承包方责任造成发包方人员、他方人员、行人伤亡等),承包方应进行紧急抢救伤员和保护现场,并按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的一小时内及时报告发包方、承包方的'上级主管部门及市、区(县)劳动保护监察部门等有关机构。

  2、承包方的车辆在现场发生意外,造成发包方或其它单位的财产损失或人员伤害等,应依法承担相关的赔偿、治疗等责任。

  3、如因承包方提供的材料不合格而造成发包方人员伤害或其它损失时,承包方应依法承担相应的责任。

  4、如因承包方采取的安全措施不当,或违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成事故的,除依法由发包方或第三方承担责任的,均应由承包方全部承担。

  5、因承包方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包方应当承担损害赔偿责任。

  6、施工中,因承包方责任或承包方施工人员违章行为造成的人身和设备事故,承包方承担全部法律责任和经济赔偿责任。承包方必须配合发包方进行事故的调查和分析,相关的事故报告由承包方填报。如因承包方责任造成发包方人员伤害、设备损坏等,发包方有权进行索赔。

  7、工程最终结算前必须确认双方无遗留劳动安全纠纷。

  六、检查考核

  1、为保证本协议的贯彻执行,乙方必须向甲方交纳5万--20万元,或管理费的30%作为安全保证金。此保证金作为对违反本协议的违约金和赔偿用款,不足时由乙方补齐,节余款退给乙方。

  2、事故考核标准

  2.1 发生轻伤事故时,扣除安全保证金的10%。

  2.2 发生重大职业安全健康伤害事故或重大卫生防疫事故时(非自身管理责任的意外情况除外),扣除安全保证金的30%。

  2.3 发生重伤事故一人或一次轻伤三人及以上时,扣除安全保证金的50%。

  2.4 发生死亡事故一人或一次重伤二人以上(含二人)时,扣除安全保证金的100%。

  七、其他事项

  1、本协议经双方授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。

  2、本协议为主合同的附件,本协议构成主合同不可分割的一部分,与主合同具有同等法律效力。

  3、本协议一式叁份,具有同等效力,由承包方、发包方的经营管理部门和安全管理部门分别保存一份。

  八、协议生效与终止

  协议订立时间: 年 月 日

  本协议从开工之日起生效,双方共同监督执行,竣工验收后自行终止。如承包方在施工中不履行本协议的约定,违反安全施工的有关管理规定,对发包方提出的警告、停工整顿拒不执行的,发包方有权解除合同。

  (甲方单位名称) (乙方单位名称)

  发包方(签章): 承包方(签章):

  法定代表(委托代理)人: 法定代表(委托代理)人:

  年 月 日 年 月 日

安全生产合同协议书2

  工程总承包单位_________________有限公司(以下简称甲方)

  分包单位:_________________有限公司(以下简称乙方)

  第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,确保施工安全,现根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,特签订本安全生产管理协议,明确双方在工程项目中各自的安全生产责任,确保安全施工。

  1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省市有关安全生产、消防工作及环境保护的法律法规、方针政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

  2、甲、乙双方应有安全生产管理组织机构、网络,包括分管安全工作的领导、各级专职和兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程、各岗位的安全生产责任制和定期安全检查制度、安全教育活动制度,以及生产安全事故应急救援预案。

  3、乙方分管领导必须认真对本单位职工进行安全生产规章及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工安全生产意识和自我保护应急处理能力,督促职工自觉履行安全生产职责和义务。

  4、施工前,乙方应组织召开现场管理、施工人员安全生产教育会议。要对职工讲解安全施工注意事项,班组安全管理的职责要求,及设备机具,安全防护设施的标准要求。个人防护用品的正确使用,岗位工种的安全操作规程,存在的.危险源及事故案例剖析,发生事故的紧急救灾措施等,同时应对每位职工进行三级安全教育和书面考试,合格后方能上岗,并保存资料。

  5、甲方项目技术负责人应根据工程特点,对乙方进行一次施工前总的书面施工安全技术交底,乙方应对作业班组进行每道工序的施工安全交底,交底人和被交底人都应签字,保持记录,乙方负责对施工班组的检查督促,班组应严格执行施工安全技术交底。

  6、施工期间,乙方分项目安全员同志负责本工程项目的安全工作,甲方指派专职安全员同志负责该工程的安全工作,双方应互动关注,配合协调,及时消除现场施工中的不安全因素。

  7、乙方在施工期间必须严格执行安全生产条例规定。对于甲方查出的安全隐患,乙方必须按期限完成整改。对于人员违章作业现象,必须接受甲方的教育与处罚。凡下达整改内容经复查未到位或未实施,则按甲方《安全生产、文明施工奖惩规定》进行处罚。

  8、施工现场,乙方必须按有关规定为作业人员配全劳动防护用品,并要求作业人员必须穿戴好,如发现施工当中未戴安全帽,每次罚款50元。应注重形象,言语文明,行为规矩。同时建立相关安全生产管理台帐。

  9、为确保安全施工,乙方人员必须严格执行各岗位安全技术操作规程,严禁“三违”现象,严禁酒后作业,严禁设备带故障运行使用。发现隐患应立即停台,及时治理排除。

  10、乙方不得用工年龄过大(55周岁及以上)、过小(18周岁以下)或体弱多病和患心脏病、高血压、癫痫病、传染病等人员从事施工作业,不得携带家属、小孩进入施工现场。

  11、乙方不得使用不符合国家规定的设备、机具、电缆、分配电箱、开关箱及防护装置等,应服从甲方管理、监督、检查。

  12、乙方必须根据有关规定对机械设备、中小型机具、索具及临时施工用电等设施进行验收,合格后方可投入使用,严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

  13、乙方必须对施工危险区域和重要部位设置相关的警示和提示标志牌,如通行要道口、桩洞口。对邻近建筑物、高压输电线路、地下管线应及时派人员指挥监护。同时做好现场安全保卫工作。

  14、电工、电焊工等特种作业人员必须按国家有关规定,经专门机构的教育培训中心考核合格,取得资格证书方能上岗作业。机械操作人员必须经相关部门教育培训,取得操作证后,方能从事操作各自的机械设备。

  15、按规程正确使用风电焊割设备,并落实防火措施,派专人监护,防止易燃易爆事故。严禁在宿舍内使用电能、燃能器具。

  16、乙方人员在施工作业中应做到“三不伤害”,如发生人员或设备事故,均由乙方自行负责处理,事故责任、经济费用均乙方自行承担。

  17、乙方人员应做好现场环境卫生工作,保持周围整洁,不乱好扔垃圾。严禁扬尘废料污染场地影响环境。

  18、施工作业邻近学校、居民区、公共场所等地段,乙方应合理按排作息时间,尽量降低噪声。做到不扰民、不影响他人工作、休息、生活。有投诉事件,均由乙方自行处理。

  19、其他未尽事宜。

  20、本协议一式三份,甲方安全设备科、项目部及乙方各一份,项目结束后,自行失效,甲乙双方必须共同严格执行。

  甲方:_________________单位(盖章)乙方:_________________单位(盖章)

  安全设备科(签字、盖章)_________________分管安全负责人_________________(签字)

  电话_________________(手机)电话_________________(手机)

  _________________年_________________月_________________日_________________年_________________月_________________日

安全生产合同协议书3

  甲方:******科技有限公司

  乙方:

  为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从生产现场确保工作过程中操作人员的安全与健康,特签订本协议。

  一、职责要求

  1、服从公司生产指挥,认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,遵守各项安全生产制度和规定,做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。

  2、严格按照公司关于本岗位的《作业指导书》进行作业,做到不违章指挥,不违章作业,不违反劳动纪律,抵制违章指挥,纠正违章行为。

  3、持证上岗,保持工作现场规范化、标准化。

  4、按规定着装上岗,穿戴好劳动防护用品,严格遵守防火防爆、车辆安全等相关规定。

  5、主动接受安全教育培训和考核,熟悉本岗位安全操作规程,掌握本岗位安全技能,懂得本岗位的危险性、预防措施和应急方法,做到持证上岗,会报警,会自救、互救, 积极学习灭火与火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法和事故逃生线路。

  6、严格执行作业许可证管理规定,进行临时用电、登高作业、动火作业时,按规定、按程序办理作业许可证,不无证作业。

  7、积极参与事故隐患检查和整改工作,在工作中发现事故隐患或者其他危险因素,立即向上报告进行解决。

  8、发现生产安全事故时,及时向上报告,积极参与本单位的事故应急救援工作,在救援中服从上级的指挥。

  9、忠于职守,严格履行本岗位的安全生产责任,落实“一岗一责制”。

  10、驾驶各类机动车必须做到持有相应的有效证件,不开病车,不超速行驶,遵守交通规章,骑电动车和摩托车的必须正确佩戴安全帽。

  11、严格执行对现金、票据有关管理规定,杜绝丢失、被盗、被抢安全事故的发生。

  12、积极参与公司的安全文化建设,努力营造和谐的安全生产氛围,培养良好的工作习惯和安全价值观。

  二、安全管理:

  1. 工作过程中凡事涉及到使用行车以及参与行车作业的.人员,必须戴安全帽,违者罚款500元,发生事故按照安全生产管理规定处分;

  2. 工作过程中涉及到高处作业者,必须戴安全帽、系安全带,违者罚款500元,发生事故按照安全生产管理规定处分;

  3、危险区需要动火、动电,必须由项目负责人或者部门领导开具动火、动电申请,由安全部门批准后方可作业,违者罚款100元,发生事故按照安全生产管理规定处分;;

  3. 工作过程中未经过安全部门允许擅自使用消防栓/灭火器或者移动消防栓/灭火器位置的人员,发现一次罚款50元;

  4. 安全部门每两个月需要定期检查消防器材并做好记录,未履行到位,推迟时间超过1个月以上的,发现一次罚款100元;

  5. 安全部门需定期向各岗位宣贯安全常识以及安全注意事项,监督其规范作业;

  6. 节假日期间,安全部门需做好假期间的安全预防措施并上报审批实施;

  三、协议内容

  1.乙方每月从个人工资中扣除 元作为安全经费,若本部门每个季度出现安全事故(金额损失在500元以上),则此经费则作为事故损失的预备金使用,本部门成员的当年扣除的经费则不予返还,若该季度本部门未出现安全事故,则每季度甲方将以双倍的金额补发给乙方。

  2、乙方在甲方处工作,必须严格遵守甲方的所有规章制度,履行好自己的职责;

  3、甲方必须不间断的向乙方进行安全教育知识,以提高乙方的安全意识;

  4、甲方必须遵守劳动法履行好甲方的责任;

  5、甲方每年必须按协议内容履行自己的职责以及承诺;

  四、本协议一式两份。

  乙 方: 甲方:******科技有限公司

  日 期:

安全生产合同协议书4

  一、要积极参加各种安全生产会议,树立“安全第一”的思想,严格遵章守纪,不违反劳动纪律,坚守工作岗位,不串岗,不酒后工作,禁止到处抽烟,只能在固定的吸烟点吸烟,集中精力进行安全生产。

  二、认真学习架子工安全技术操作规程,熟知安全知识。按规定搭拆脚手架、各类垂直运输架、安全网及“四口”防护等,不得违章作业,冒险蛮干,有权拒绝违章指挥。违反操作规程的人,要进行处罚。

  三、坚持每日检查制度制度, 搭设的防护设施,进行全面检查,排除不安全因素,验收合格后方可使用。

  四、严格执行安全技术施工方案和安全技术交底,不得随意变更。

  五、正确使用防护用品。要衣着整齐,佩戴好出入证。上岗前戴好安全帽、防护眼镜、危险处要系好安全带。

  六、对各级检查提出的'情况,按要求及时整改。

  七、实行文明施工,不得从高处抛掷物品,对使用的器材按规定堆放整齐。

  八、使用吊车时要用钢板垫好吊车腿,不要站在大臂下面。

  职工签字

  日期

安全生产合同协议书5

  甲方:

  乙方:外雇劳务工(姓名)_____,住址___省___县____乡(镇)_____村,身份证号码_________。

  一、 合同书签订范围

  甲方与外雇劳务工签订安全生产管理合同,经甲乙双方协商一致,在自愿负责的原则下签订本合同:

  二、 双方职责

  1、从签订合同之日起乙方必须购买意外伤害保险,若不买保险双方不得签订合同。

  2、乙方劳务人员必须严格服从甲方管理、调派,确保谁叫随到,按时到达作业现场,按时完成工作任务,不得投机取巧。乙方若不服从甲方管理,不遵守以上规定,违反一次罚款200-500元,而且甲方有权解除合同。

  3、乙方不能利用工作之便盗窃,损坏单位财产。否则。除赔偿因自己不法行为的损失外,并根据情节轻重,移交司法机关处理,同时甲方有权解除合同。

  4、乙方劳务人员在执行(乘车回家)工作过程中发生伤亡事故和任何不法行为所造成的`一切后果及经济损失均由乙方负责,甲方概不负责。

  5、乙方劳务人员在作业过程中不得私自乱开票,乱填单,弄虚作假,一旦发现,罚款200-500元。甲方有权解除劳务合同。

  6、乙方必须按照甲方的要求完成装卸(做饭)范围内任务,否则甲方有权解除劳动合同,

  7、乙方在工作过程中,必须保证材料完好,如有损坏或丢失照价赔偿。

  8、乙方完成工作量后,由甲方按照单位规定的价钱开票,并按照我厂挂账程序付乙方工资。

  9、违约责任:

  甲方:在此合同范围期内,再不能向第三方发包,按照第八条规定验收付账。

  乙方:按照此合同第二、九条履行职责,保质保量完成甲交给的任务,否则按照第七条解除劳动合同。

  10、乙方个人行为造成的所有一切严重后果,甲方概不负责。

  11、此合同一式三份,甲、已双方及人力资源科各执一份,合同从鉴定之日起生效。

  甲 方:(签字盖章)

  乙 方:(签字盖章)

  介绍人:(签字盖章)

  年 月 日

安全生产合同协议书6

  总包单位(甲方):

  分包单位(乙方):

  为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下

  协议:

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  分包内容(范围):

  分包方式:

  二、工期

  开工日期:

  计划竣工日期:

  三、安全生产

  1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。

  2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59—_______)》、《汕头市建筑工地文明施工标准》及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

  3.分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

  4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

  5.分包方必须严格执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

  6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。

  7.分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

  8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。

  9.分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。

  10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。

  11.分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方汇报,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的`调查和现场勘察,不得提供伪证。

  12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

  13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

  14.分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。

  15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应有总包方负责。

  16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。

  17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。

  18.补充条款:为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,增强施工人员安全意识,杜绝伤亡事故的发生,分包方要遵守如下规定:

  (1)、分包方在施工期间委派 同志负责本工程项目的有关安全工作,相关施工人员、特殊工种身份证、上岗操作证、劳务注册等手续必须要齐全。如果隐瞒项目部,造成手续不全和与事实不符的,发生了问题责任由分包方负责。

  (2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则(GB5036—85)》经安全技术培训,经相关主管部门考核合格后,取得上岗操作证,持证上岗,否则不能进场操作。严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题,责任全部由分包方承担。

  (3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度,同时必须执行安全交底中的全部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款,发生任何问题及事故,责任全部由分包方承担。

  (4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规,遵守各项规章制度。

  (5)、根据国家住房和城乡建设部规定,分包方施工人员在50人以下设专职安全员一人,50人以上必须设两名以上专职安全员,配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作。

  (6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等,必须保持清洁卫生,有专人负责。

  (7)、分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全帽带,施工现场杜绝吸烟。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定的情况,发生任何问题及事故责任由分包方承担。

  (8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管理制度及国家规定的其他各项法律法规,并做好班前安全教育、交底和记录。

  (9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备等,不经项目部允许,不得随意拆除或搬运。如违反规定,发生任何事故由分包方承担。

  (10)、分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的超龄职工及患有特种疾病人员,不准给女工安排重体力的劳动,否则发生任何问题全部由分包方承担。

  (11)、楼梯口、通道口及预留洞口,分包方必须按安全操作规程及其它各项安全规定做好各洞口的防护工作,否则发生安全事故,责任由分包方承担。

  (12)、施工时必须搭好脚手架,作业面满铺脚手架、设护身栏、安全网及爬梯,并且符合安全要求,如不按上述规定执行,发生事故责任由分包方承担。

  (13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到“定人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器和机械设备。

  (14)、分包方必须严格执行三级安全教育制度,未经三级安全教育和技术交底的施工人员,分包方严禁安排其施工生产,否则造成后果全部由分包方承担。

  (15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。

  (16)、工程完工后分包方必须及时清理存留在施工现场一切建筑材料,配合总承包单位完成工程验收。

  (17)、分包方在生产过程中必须重视安全工作,若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度,不执行项目部所列的各种条款和上述规定,发生任何安全事故及经济损失全部由分包方负责承担,并处以1000元—10000元的违约款,情节严重者直至无条件退场。

  四、违约

  1.达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。

  2.因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。

  3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。

  五、争议

  当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,

  若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。

  六、本协议在双方签字盖章后生效。

  七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

  总包方: 分包方:

  (盖章) (盖章)

  总包代表: 分包代表:

  日期: 日期:

安全生产合同协议书7

  发包人:________________

  承包人:________________

  监理人:________________

  为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签定本合约。

  在施工工程合同的执行上,本合约具有优先权。

  一、管理目标

  1.杜绝重大安全事故,工亡事故为零;

  2.重伤频率控制在万分之三以下,负伤频率控制在千分之四以下;

  3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患的出现;

  4.现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;

  5.不发生重大中毒事故以及群发传染病;

  6.必须保证施工现场创建文明安全施工工地;

  7.确保发包人和监理人零事故的目标;

  8.单列的1.5%安全经费,专款专用,确保安全措施的实施。

  二、安全施工要求

  1.承包人应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  2.承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。

  3.承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行承包人责任。

  4.承包人必须执行下列安全管理制度:

  4.1安全技术方案报批制度:承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施,须报发包人和监理人审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。

  4.2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度,并做好跟踪检查管理工作。

  4.3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:

  4.3.1承包人项目经理、技术负责人及安全管理人员必须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可组织施工;

  4.3.2承包人的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加有关部门组织的安全年审考核,合格者办理《安全生产资格证书》,持证上岗;

  4.3.3承包人工人入场一律接受三级安全教育,方准进入现场施工,如果承包方的人员需要变动,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;

  4.3.4承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗;

  4.3.5承包人工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育;

  4.3.6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。

  4.4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度:

  4.4.1承包人必须虚心接受发包人和监理人以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由承包人承担;

  4.4.2承包人必须按照发包人和监理人的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;

  4.4.3承包人必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

  4.5承包人必须严格执行检查整改消项制度。

  4.6承包人必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度:

  4.6.1承包人自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;

  4.6.2承包人的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报发包人和监理人有关部门验收,合格后方可使用;

  4.6.3承包人的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报发包人和监理人,接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。

  4.7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。

  4.8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。

  4.9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

  4.10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

  4.11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;

  4.11.1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;

  4.11.2如果发生因工伤亡事故,承包人应在1小时内,以最快捷的方式通知发包人和监理人的主管领导,向其报告事故的详情。由发包人和监理人通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,发包人和监理人为抢救提供必要条件;

  4.11.3承包人要积极配合发包人和监理人及上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因承包人隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由承包人承担;

  4.11.4承包人必须承担因为承包人的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任;

  4.11.5如果发生因工伤亡事故,承包人应积极做好事故的善后处理工作,伤亡人员为承包人人员的,承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由承包人负责。

  4.12承包人必须执行安全工作奖罚制度:承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

  4.13承包人必须执行安全防范制度:

  4.13.1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;

  4.13.2承包人必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;

  4.13.3承包人在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;

  4.13.4夜间施工现场,承包人必须按施工要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;

  4.13.5发包人和监理人有权要求立刻撤走现场内的任何承包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有发包人和监理人的书面同意;

  4.13.6施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥;

  4.13.7对不符合安全规定的,发包人和监理人安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所须费用从工程款中加倍扣除;

  4.13.8凡重要劳动防护用品,必须购买国家正规厂家的产品。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;

  4.13.9承包人应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备;

  4.13.10承包人应在合同签约后15天内,呈送安全施工管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的`安全管理条例及防洪渡汛方案,以报发包人和监理人批准,但此批准并不减轻承包人的安全责任;

  4.13.11已获批准的安全管理方案及条例的副本,由承包人编制并且分发至所有承包人施工的工作场所,发包人和监理人指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品,具体由承包人决定;

  4.13.12承包人应指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全方案和措施得到实施。

  三、安全责任

  承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。

  四、消防保卫工作要求

  1.必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受发包人和监理人的安全检查,对发包人和监理人所签发的隐患整改通知,承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求,发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。

  2.本工程特别要注意森林消防安全,必须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;

  承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担,因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿,发包人和监理人可对其处罚。

  五、现场文明施工及其人员行为的管理

  1.承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求,按发包人和监理人的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的安全帽等进行统一管理。

  2.承包人应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。

  3.承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。

  4.承包人必须严格执行保安制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事。

  5.承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,承包方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

  6.承包人应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个合同期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,采取适当的措施以预防传染病,并提供应有的福利以及卫生条件。

  六、安全保证金

  本工程安全保证金按合同金额的2%计取,已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。

  七、争议的处理

  当合约双方发生争议时,可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解,不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

  八、合约书的份数

  本合约书一式五份,合同双方各执各执二份,监理人一份。具有同等效力。

  九、有效期

  自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。

  发包人(签章):__________

  代表人(签字):__________

  ______年______月______日

  承包人(签章):__________

  代表人(签字):__________

  ______年______月______日

  监理人(签章):__________

  代表人(签字):__________

  ______年______月______日

安全生产合同协议书8

  甲方:

  乙方:

  为全面履行甲乙双方签订的劳务作业班组内部合同内容,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全责任,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《机关、团体、企事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及其他有关法律、法规,签订本协议。

  本协议为工程的安全协议,在双方签订工程的同时签订本协议,经双方签字或盖章生效,与合同具有同等法律效力,双方应认真履行。

  一、甲乙双方应共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

  二、在甲方统一领导下,定期由班组长牵头召开班组安全工作会议,建立、健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。

  三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业,在组织施工生产时必须先落实安全技术措施,防止事故发生。

  四、抓好安全教育,严肃安全纪律,规范安全行为,禁止野蛮施工,防止施工扰民。

  五、发生事故应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告业主和上级主管部门,组成事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则制定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。

  六、班组长和班组人员应履行如下职责:

  对本工种的`施工中安全工作负直接责任。具体内容如下:

  1、配备专门的安全生产管理人员,明确责任人,随时检查安全生产情况并作好记录,如因乙方原因发生安全事故,由乙方负责。

  2、施工人员进场前应组织学习有关安全生产的法律、法规,做到预防为主。对各种机械的使用进行安全操作规程的培训和安全技术交底,严禁新工人未培训进行操作,由此引发的安全的事故由承包方负责,在甲方处理工伤事故后,所发生的费用从乙方的工程款中扣除。

  3、施工现场内严禁使用易燃易爆物品,同时禁止吸烟。

  4、施工现场生活区与施工区应分离并符合消防规范要求及防火有关规定。

  5、施工现场应配备消防器材和消防水源,并派专人负责。

  6、乙方应负责现场施工人员的安全管理,如因乙方原因出现意外伤亡事故,由乙方负责。

  7、遵守甲方安全管理制度,参加工地安全生产领导机构,出席安全工作会议,执行会议决议。

  8、按照甲方的要求制定本班组安全目标责任、管理,并向甲方备案。

  9、按照甲方的施工组织设计和施工方案,组织实施本班组施工范围内的安全施工方案和安全技术措施。

  10、对本班组的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,接受甲方入场前的安全教育。

  有人员调整时,要立即报告甲方,并进行安全教育。未经安全教育的,不得进入施工现场,不得录用无身份证的人员、残疾人及未满16周岁的童工、超过55周岁的老年人,如未进行此项工作发生安全事故,不管何方原因,均由乙方负全部责任,一切经济损失和赔偿由乙方支付。总包方在直接支付完工人基本工资后,优选支付赔款额,直至扣完为止,其余工人发生的纠纷由班组长负责,甲方可向法院起诉班组长的追加索赔的权利,包括班组长家庭的房屋、财产等。

  11、按规定要求班组长负责操作中的安全检查。

  12、负责班前安全教育和工种变换的安全教育,同时有针对性地进行安全技术交底。

  13、向甲方申报劳动保护用品和机具设备的检查验收,经验收合格后使用。

  14、按甲方要求设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水符合卫生要求。宿舍内禁止留宿不在本工地工作的所有人员,一经发现立即清除并给予班组长200元/次的罚款。由甲方提供的临时宿舍床铺不允许承包班组的职工私自改变其搭设方向位置等,不允许其家属在现场居住,职工家属来工地一律在外自行租赁房屋,如违反每起罚班组长200元,并清除出工地现场,否则每天按30元收取房租,从乙方当月生活费中直接扣除。

  15、在容易发生火灾的区域动火时,应事前向甲方申请,经批准并同时采取有效的防范措施后方可施工。储存使用易燃易爆器材时,应采用相应的消防安全措施。职工宿舍内严禁使用电炉、电饭锅等餐具、自行开小灶,宿舍内不允许使用电炉、取暖气进行取暖,一经发现给予没收,并每次处罚班组长200元。

  16、教育本班组职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作,施工中如因乙方人员违章指挥、违反安全纪律、违反操作规程而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。在日常安全检查中,如出现承包班组的职工违章作业和违章指挥等现象,甲方所有管理人员均有权给予制止,经管理人员等摄影曝光后,给予罚款,再由承包班组处罚工人。

  17、不允许职工之间赌博,严禁职工之间打架,每发生一起,不论何原因罚承包班组长200元/起,发生群架斗欧事件,不论何原因罚承包班组1000元/起。医药费由打架者自付。

  18、乙方教育好本班组的职工,严禁盗窃工地上的所有物品,一经发现即移送公安机关处理,并按盗窃的金额给予承包班组长2倍—10倍的责任罚款。

  29、发生安全事故后,如属乙方全部责任的由乙方自行处理,如不及时处理或不能处理由甲方代为处理,费用从乙方工程款中直接扣除。未查明原因的由甲方先处理,乙方协助处理,查明原因后按责任原因甲方再进行处理。

  七、此协议作为合同附件,一式八份,甲方六份,乙方二份。

  甲方:___________________________ (盖章)乙 方:___________________________ (盖章或签字)

  法人代表或授权委托人:__________________________法人代表或授权委托人:____________________

  经办人:____________________________ 经办人:________________________

  联系电话:_______________________ 联系电话:______________________

  日 期:______ 年_______ 月____ 日 日 期:____ 年___ 月____ 日

安全生产合同协议书9

  甲方:___________

  乙方:___________

  为了加强乌兰木伦选煤厂安全管理,确保外委施工队安全生产、文明施工,避免和减少各类安全生产事故,保证乌兰木伦选煤厂外委施工队作业人员的人身安全,特与外委施工队签订“安全生产协议书”,具体内容如下:

  一、外委施工队职责:

  1、外委施工队必须具有国家及神东公司规定的相关的安全施工资质,并经安全管理办公定室审核、备案。

  2、外委施工队的各项安全管理制度必须健全,施工作业10人以上的必须配置专职安全员,10人以下时必须配置兼职安全员。

  3、施工配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具必须满足安全要求。

  4、外委施工队施工作业必须必须严格执行“施工安全技术措施”审批制度,并由相关领导及部门审批同意,并指定现场安全施工负责人,组织施工作业人员学习“施工安全技术措施”,方可进入施工现场作业。

  5、外委施工队从事电气焊、电气、起重等特种作业,其特种作业人员必须做到持证上岗。

  6、外委施工队在每日作业前必须对所有作业人员进行安全规程和安全措施学习。

  7、外委施工队所有作业人员不得擅自操作施工现场的生产设备,不得随意靠近、翻越施工现场的生产设备,不得随意搬动、损坏施工现场的消防设施;未经选煤厂管理人员同意,不得擅自进入高低压变配电室进行施工作业。

  8、外委施工队在施工现场动用电气焊必须在现场放置消防器材,每次作业完毕必须认真检查现场,确认无火灾隐患方可离开。

  9、施工现场的所有配电箱、照明、电气设备、施工设备必须符合安全规定。

  10、外委施工队所在的`施工现场必须设置安全警示标志,预留孔洞、吊装孔必须加设可靠的安全围栏。

  11、所有施工作业人员进入施工现场必须佩带安全帽等劳动保护用品,严禁野蛮施工,施工现场严禁吸烟,施工现场严禁使用明火、电炉取暖做饭,严禁施工垃圾进入生产系统。

  12、所有施工作业人员必须认真接受中心、洗煤厂管理人员及现场作业人员提出的安全注意事项及安全措施,接受安全监督。

  13、外委施工队需要进入现场作业时,必须由施工现场安全负责人和洗煤厂管理人员取得联系(并在洗煤厂集控室办理外委施工停送电手续),在征得选煤厂管理人员同意并确认所施工设备已经停电后,并对停止按钮上锁,方可进行施工作业;当所施工设备需要送电时,外委施工队现场安全负责人必须和洗煤厂管理人员取得联系,并确认现场人员均安全撤离、无安全隐患方可通知送电;所施工设备试车时,必须有外委施工队现场安全负责人在场,并有洗煤厂管理人员和当班岗位司机现场监督、指挥,并再次确认所施工设备及系统上下无人、无隐患方可进行试车。

  14、外委施工队在每日施工作业结束前必须认真清理施工现场杂物,仔细检查施工现场无安全、火灾隐患,方可离开。

  15、吊装工作区应有明显标志,非吊装作业人员严禁入内,起吊应有专人指挥。

  16、吊装前,施工人员作业做到四个明确,即工作任务明确,施工方法明确,吊装物的中心、重量明确和安全注意事项明确,吊装工作中必须坚守岗位,做到思想集中,听从指挥。

  二、考核细则

  1、外委施工队负责人是本队安全生产的第一责任者,对本队安全工作负直接责任,出现一起人员轻伤事故罚款500-1000元。

  2、带领本队人员严格按照《选煤厂安全规程》、《选煤厂操作规程》和有关技术质量标准、安全措施进行作业和操作,认真执行洗煤厂各项安全规章制度。

  3、现场检修设备必须执行停送电审批制度,并将审批单留存洗煤厂集控室备案。严格执行洗选中心“一焊一审批”制度,在粉尘积聚点进行电气焊必须提前做润湿工作,检修现场配备灭火装置,做到“工完料尽”,更换后的设备及配件必须交回洗煤厂指定地点,严禁私自处理,发现一次除没收所得款外,罚款20xx元/次。

  4、对三违人员按洗选加工中心及本厂“三违”管理办法处罚。

  5、外委施工队全体人员都要对洗煤厂的标准化问题高度关注,全员参于,凡各级检查所出现的问题,首先追究负责人的责任,对施工单位进行罚款处理。

  三、此协议一式二份,洗煤厂和外委施工队各执一份,双方签字盖章后生效。

  洗煤厂:(盖章)外委施工队:(盖章)

  代表签字:代表签字:

  签字时间: 签字时间:

安全生产合同协议书10

  甲方:

  乙方:

  为了加强分包工程和劳务用工的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,保证人身、设备安全,确保工程施工的顺利进行,根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全生产协议,并作为工程分包合同的必要补充条件:

  第一条、甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

  第二条、甲方承担的安全责任、权利:

  1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

  2、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪违章作业,并按规定给予处罚;

  3、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

  第三条、乙方的责任、权利;

  1、乙方是分包工程安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度及甲方提出的隐患通知单、安全措施交底;

  2、乙方进场前,必须对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育;

  3、乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的'人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;

  4、乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;

  5、乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场;

  6、为便于现场管理,按施工面积大小或工程总价,乙方必须向甲方交纳一定数额的安全生产文明施工措施保证金 万元,若不发生任何事故,待工程结束后甲方如数返还乙方,若乙方在施工中出现违章、隐患被处罚,罚金从抵押金中扣除,不足部分从乙方分包款中扣除。

  第四条、乙方工作及施工人员必须严格遵守服从现场安全规定及安全管理做到:

  1、施工人员进入现场必须按要求正确佩戴安全帽,两米以上高处作业必须系好安全带;

  2、班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟;

  3、现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;

  4、未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;

  5、不得私自乱接乱拉电线,保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全;

  6、不得在工程现场生火;

  7、使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

  8、施工过程中必须严格遵守安全操作规程和甲方安全技术交底。

  9、文明施工做到工完场清,材料码放整齐,建筑垃圾及时清运到指定场所,严禁乱扔乱抛。

  第五条、安全责任

  1、本协议约定期间、由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设施不完善造成的安全事故,乙方负全部责任,并由乙方参照国家现行规定负责处理伤残亡个人及家属的全部经济赔偿和善后事宜,并对甲方造成的一切损失负责赔偿。

  2、本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

  第六条、本协议自签订之日起生效,一式贰份,甲乙双方各壹份。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  甲方施工负责人(签章):

  乙方负责人(签章):

  年 月 日

  年 月 日

安全生产合同协议书11

  依据《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,明确双方的责任和权力,切实加强安全管理,做到准用人、准责任的原则。签订本协议书,双方应严格遵守和履行本协议书中规定的权力、责任和义务,确保施工安全。

  一、承包人的权力、责任、义务。

  1、对施工现场安全生产负总责。

  2、承包人应与分包人方作业人员进行安全教育和培训,保证作业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全规程、制度,掌握本岗位的安全操作技能。

  3、承包人应在有较大危险因素的施工场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。

  4、承包人应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规程和制度,向作业人员如实告之作业场所和工作岗位存在的危险因素、防护措施及事故应急措施。

  5、承包人必须为分包人作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴使用。承包人安全管理人员应当根据本工程施工情况进行经常性检查,对检查中发现的安全问题及时处理。

  6、提供符合安全标准的施工用电,并按照施工现场临时用电安全技术规范,对分包人的用电设备及开关箱进行监管检查,发现隐患责成乙方立即整改。

  7、督促分包人特种作业人员在承包人备案、登记,持证上岗,严禁无证上岗作业(如架子工、电焊工、电工、信号工、塔吊司机等)。

  8、对分包人施工区域进行安全检查,及时纠正分包人作业人员违章作业现场,并按照《安全生产制度》给予处罚。

  9、工程开工前,项目技术员应对分包人作业班组,人员作出安全技术交底并由双方签字确认。

  10、承包人对分包人提出的安全施工要求应积极配合、协助。

  11、对分包人发生的事故,不论谁的责任都应及时救助。

  二、分包人的权力、责任、义务。

  1、分包人负责人(或班组负责人)是安全生产的第一责任人,对本单位安全负全面领导责任,并设立专职安全员,保证安全管理到位,不违章指挥。

  2、严格履行各项劳务用工手续。分包人应为劳务人员购买实名工伤保险,若分包人无法自行购买,由项目部代为办理,费用由分包人承担对本队人员符合用工条件负责,做到人员数量满足生产需要,管理岗位、作业工种配合合理;保证人员的稳定,需更换增补人员时,须提前向用工单位主管领导申报,接受项目三级安全教育,持证上岗。

  3、服从承包人安全管理。由于分包人不服从管理或自身原因违章作业,所导致的安全事故及第三方人员事故时,由分包人承担事故责任和经济赔偿责任。

  4、积极配合用工单位做好进场人员的安全培训工作,对本队使用的特种作业人员持有效操作证件山岗负责;严禁使用无证人员。

  5、根据总包单位的施工方案和安全技术交底,针对施工特点、作业环境向本队各工种进行详细的书面安全交底,严格履行签字手续并监督其执行。

  6、经常检查班组作业人员现场的安全生产意识、安全行为,发现问题及时解决。

  7、对本施工辖区内的施工用电负有全部责任,有权拒绝不符合安全标准的用电设备。从所辖线路中连接电源,以及在开关箱以下部分必须符合用电规范要求。

  8、对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护的责任,在使用期间由于管理不善所造成的安全事故,责任自负。

  9、特种作业人员必须按照国家有关规定经过专业的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

  10、定期组织本班组安全培训教育和安全活动,且做好记录。

  11、定期组织对所辖施工区域的.安全检查,在检查中发现事故隐患应及时整改和上报承包方。

  12、服从文明施工管理,并负责所辖施工区域内的文明施工,且保证本施工辖区的安全通道、消防通道畅通。

  13、对作业辖区由承包方交付使用的安全防护设施(如脚手架、木工棚、钢筋加工棚、洞口防护、临边防护)的搭设、拆除负全部责任,在拆除或移动时必须同甲方汇报,征得同意后方可实施。

  14、分包人进场作业人员必须递交相关个人资料,接受承包方的三级安全教育、安全技术交底、持证上岗,未接受安全教育及考核不合格擅自上岗作业的,所发生的一切后果由分包人承担全部责任。

  15、分包人有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告,有权拒绝违章指挥及强令冒险作业。

  16、在作业过程中应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理。生产经营单位的从业人员不服从管理、违反安全生产规章制度的操作规程的,由生产经营单位供应批评教育,按照有关规章制度给予处罚;造成重大事故的依据刑法有关规定追究刑事责任。

  17、正确佩戴和使用劳保用品是从业人员必须履行的法定义务,这是保障从业人员人身安全和生产经营单位安全生产的需要,从业人员不履行该项义务而造成人身伤害的,生产经营单位不承担法律责任。

  18、《安全生产法》第51条规定从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工所需的安全知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。

  19、《安全生产法》第51条规定从业人员发现事故隐患或其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员或本单位负责人报告。

  20、当事故或事件发生后,分包人在第一时间通知承包方,了解调查事故事件经过,并及时就医抢救,如分包人拖延上报时间的由此产生的后果自负。

  21、严格落实动火审批手续,施工现场动火必须办理动火审批手续,动火作业审批必须有针对性的消防措施有项目负责人签字审批。

  22、在施工中分包单位如在施工中发生争议,应本着和平相处的原则进行协商并在同一时间与项目部取得联系,由项目部协调解决,不得发生打架、斗殴、相互谩骂事件发生,否则按照规定给予当时双方处罚。情节严重的移交当地公安机关。(先动手打人,造成对方伤害的必须赔偿医疗费,误工费等费用。)

  23、贯彻安全生产、预防为主的方针,认真落实安全技术交底作业,坚持班前安全例会制度,遵守各项规章制度、操作规程,杜绝违章作业,避免和控制安全事故的发生。

  24、由于双方或第三方责任造成的安全事故,根据法律仲裁划分相关人员的事故责任和经济责任。

  25、分包方应安全施工,遵守交通规则,施工车辆和建筑工人走出施工现场大门后所产生的一切额外费用及意外事故由分包人承担,跟承包人无任何关系

  26、双方已熟知责任书的各项条款,承诺遵守责任书的条款规定并承担相应的责任,本责任书双方签字生效。

  项目经理:xxx(签字)土建劳务队负责人:xxx(盖手印)

  八冶建设集团兰州南绕城高速公路建设项目

  LRNFJ04合同段项目经理部

  xxxx年xx月xx日

安全生产合同协议书12

  甲方: (以下简称为甲方)

  乙方: (以下简称为乙方)

  为进一步明确甲乙双方在生产过程中各自承担的安全责任,保护生产人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关法律法规的规定,按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则,双方一致同意签订本安全生产管理协议,具体条款如下:

  一、安全管理目标

  重伤以上人身伤亡事故为零;火灾事故为零;爆炸事故为零;环境污染事故为零;急性中毒事故为零;职业病事故为零;安全隐患整改率达100%。

  二、安全管理体系组织机构岗位职责

  甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业安全生产规章制度,成立安全生产领导机构,建立健全安全生产责任制,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,在甲方的统一领导下,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

  甲方安全管理机构对全厂安全工作起组织、协调、监督、服务的作用。具体包含:监督检查乙方各项安全管理工作(重点监督检查乙方生产现场安全技术措施的落实情况和各项安全规程及制度制定和执行情况)。检查乙方作业人员持证上岗情况,有权制止违章作业,遇到危急情况可令其停止作业生产。根据有关规定,对违章违纪人员进行处罚等。

  乙方为承包范围内安全生产责任主体。乙方应配置专职安全管理人员,负责现场安全管理,人员配备应兼顾各专业安全管理工作的需要,必须具备三年以上的生产现场经历,并经上级安监部门培训、考核,持证上岗;乙方应服从甲方安全监督部门及人员安全监督管理工作。乙方安全专职人员要熟悉有关安全知识、法规、标准、制度,籍此对现场监督检查发现报告隐患,制止指挥、操作违章。

  三、安全投入和安全保证金

  乙方要用自己的资金在安全设备、仪器日常维护、安全教育培训、安全防护措施(含照明、临时护栏、警告标志及保卫警卫设施等,但除尘设备、放射源的防护服、检测仪以及应急救援设施等甲方提供,乙方负责维护维修)、安全防护用品方面进行投入。乙方负责承包范围内的一切与生产相关的设施(包括但不限于生产设施及生产辅助设施)防腐、维护保养、检测检验等工作,对进入承包厂区的人员进行管理以及负责承包范围内的文明生产和安全工作;厂房主体结构防腐、地面平整硬化等重大土建投入由甲方承担。

  为了强化乙方安全生产意识,落实安全生产责任,规范安全生产管理,根据 《国务院关于进一步加强安全生产工作的'通知》(国发〔20__〕23号)相关精神,乙方须向甲方一次性抵押安全保障金50万元。如发生人身死亡事故,扣除本年度全部安全保证金。

  乙方在生产承包期间,当年未发生生产安全事故、没有动用安全保障金的,安全保障金自然结转,下年不再增加存储。当年发生生产安全事故、动用安全保障金的,甲方应当重新核定乙方应存储的安全保障金数额,并及时告知乙方;乙方在核定通知送达后1个月内按规定标准将安全保障金补齐。生产承包期满,甲方将乙方抵押的安全保障金全额无息返还给乙方。

  四、队伍人员准入承诺

  1、乙方作业人员必须身体健康,无妨碍工作的疾病。参加粉尘等有害工种工作人员,必须提供健康证明,长期接尘工作人员必须定期轮换;

  2、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。电工、焊工、起重工、压力容器等特殊工种作业人员,必须经过专门的安全技术培训,经有关部门考核合格取得证书后方能上岗。乙方要如实报告特种作业工作人员的资格状况;

  3、乙方对本单位的生产人员登记造册,复验身份证件,如实向甲方报告。如有人员调整时,立即报告甲方,并进行安全教育,未经安全教育的,不得进入生产现场。不得录用无身份证的人员和未满18岁的童工,不得安排50岁以上的生产人员从事强体力劳动。

  五、现场管理要求

  1、现场总体要求是设施标准、行为规范、作业有序、环境整洁、遵章守纪。

  2、堆放。各种物料、设备必须整齐堆放。

  3、乙方必须在临口、临边等生产现场危险部位、场所悬挂安全标志和警示牌,并认真维护和管理,不得随意拆除和挪动。标牌标识设置要符合GB2894-20__要求。

  4、安全设施、安全通道、沟道孔洞盖板、临边临口防护、高处及交叉作业安全设施、焊接作业设施、临时用电设施等要符合规范标准要求。作业现场的安全设施、消防设施严禁乱拆乱动。

  5、进入现场必须正确佩戴安全帽,高处作业正确使用安全带,现场严禁吸烟。

  6、未经批准,不得任意在设备、结构、墙板或楼板上开孔或焊接临时结构。

  7、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

  六、作业环境安全管理

  1、乙方有责任做好作业人员的劳动安全保护工作,包括劳动安全技能培训教育,劳动保护用具的发放及正确使用,作业坏境的安全交底,确保作业过程中的人身安全。

  2、乙方作业人员必须爱护公用设施、道路、绿化、建筑物等,遵守文明施工规定,不得损坏和污染公用设施;否则一经发现,甲方有权制止并按规定予以处罚;

  3、乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。如妨碍作业需要变动者,须经甲方同意。

  七、作业机动车辆的安全管理

  1、进入厂区的作业机动车辆必须登记,办理入厂手续,服从机动车辆出、入厂管理制度;

  2、进入厂区的作业机动车辆必须保证安全性能完好,禁止车辆带病作业;

  3、机动车驾驶人员必须持证驾驶,不得借证冒名顶替。违反规定者,甲方有权进行处理或处罚。

  4、乙方自备及租赁的各类机械设备,必须符合国家技术标准和行业技术标准,且机械性能良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

  八、有毒有害、易燃易爆物品安全管理

  1、乙方有责任向作业人员讲明承包范围内有毒、有害、易燃、易爆危险品的存放地点及禁令,并在“危险区”相应部位悬挂明显标志;

  2、乙方作业人员必须经过专职安全管理人员允许方能进入危险区作业,不得随意动用危险品。作业前应做好安全措施;

  3、他方作业人员带入现场的危险品必须登记,并按有关规定妥善保管。在现场使用危险品必须得到甲乙双方的同意,并做好安全措施;

  4、在禁火区动火作业,必须办理动火工作票并做好安全措施。工作完毕必须检查火种隐患,防止发生火灾。

  九、应急预案的编制

  1、乙方必须编制消防应急预案,严格按照甲方消防管理规定组织生产,明确消防负责人,自觉接受上级及甲方的消防安全检查,乙方承担由于乙方原因造成的消防管理缺陷和消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

  2、乙方编制的生产安全事故应急预案,必须报甲方审批,并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审,做好演练、评审记录。

  十、设备及作业安全管理

  1、乙方作业人员应爱护厂房设备和附属建筑物,不得损坏。作业中应注意保护设施。起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等;

  2、他方作业人员不得随意开启、关闭运行设备,临时接驳电源、气源、水源等,须经乙方有关人员批准,报甲方备案,办理手续,明确正常及事故情况下的操作范围;

  3、乙方作业中动火作业应按规定办理动火工作票,并做好防火措施;

  4、乙方作业人员从事设备检修、技木改造、试验等工作,必须执行停送电工作票制度、设备操作规程和动火作业等管理制度,不得以“习惯作法”为理由,违反管理规定;

  5、甲方有权纠正和制止违反操作票管理的行为和现象,必要时可以暂时停止施工作业并处以罚款等处理;

  6、重大检修,乙方在开工前,必须提出作业安全措施,经甲方审查同意后,由乙方组织实施,并负责安全;

  7、乙方作业人员的安全由乙方负责,工作负责人即安全负责人。5人以上的作业队伍应设专职安全管理人员。开工前乙方必须自上而下向作业人员进行技术安全交底,全体作业人员均须掌握作业特点及作业安全措施。甲方有权检查和监督乙方的作业安全,有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款、停止工作、辞退等处理。

  十一、安全技术措施和作业指导书

  1、乙方在重大检修作业前要编好作业组织设计,编好安全技术措施。一切活动必须有安全措施,并在作业前进行交底。无措施或未交底,严禁布置开工。

  2、对危险性较大作业、特殊作业、季节性特点作业,应根据相关规定编写专项措施,并按规定组织审查。

  3、交底工作要做到:逐级交底双方签字;内容要具体明确有针对性;要分析危险因素及存在问题;安全技术措施切实有效;对操作方法程序交底;提供的特种作业证、被交底人与实际工作人员要三头对案,不能矛盾;书面交底记录统一规范并妥善保存。

  4、一般作业项目的安全措施须经乙方专职安全管理人员审查批准,由班(组)技术员交底后执行。

  5、重要临时设施、重要作业工序、特殊作业、季节(气候)性作业、多工种交叉等作业项目的安全措施须经技术、安监等部门审查,甲、乙双方负责人批准,由班(组)技术员或专责工程师交底后执行。

  6、重大的起重、运输作业,特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全措施,须经技术和安监等部门审查,由专责工程师交底后执行。

  7、编制安全作业措施时,必须明确指出该项目的主要危险点,有针对性地从技术措施上加以防止与消除危险。

  8、审批后的安全措施,必须严格执行。未经措施审批人同意,任何人无权更改。若改变原措施必须重新报审核批准。

  9、对拒不执行上述措施,一经发现,处以5000元以内的罚款。

  十二、安全保卫管理

  1、进入乙方承包范围内的他方施工队伍安全工作由乙方主体负责,监督管理权属于乙方,甲方予以协调,安全责任由他方施工队伍负责。

  2、进入厂房内的施工人员必须经过乙方安监机构登记,发放通行证件,并在有效期间使用。施工完毕后应交回证件,不得将证件转借他人;

  3、施工人员应经过乙方安监机构的教育,了解承包范围的安全保卫要求,不得做违反社会治安的活动。对违反规定者,乙方有权制止并按规定进行处罚。

  十三、事故处理

  1、乙方依据国家和行业安全管理的有关规定,承担承包范围内的全部安全责任。

  2、乙方如果发生生产安全事故,应立即向甲方调度室及值班领导人报告,同时积极组织抢救,采取相应的措施保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。凡因乙方隐瞒不报,做伪证或擅自损毁事故现场,乙方承担所造成的法律责任和经济责任。

  3、乙方人员在作业期间造成人员伤亡、火灾、电气、机械、环境污染等事故(包括他方人员(非甲、乙方人员伤亡) )时,双方应协力进行紧急抢救和保护现场,按国务院、省、市地方政府及中国煤炭进出口公司有关事故报告规定,在事故发生规定报告小时内及时报告上级主管部门及省、市有关部门。乙方因违反上述规定,乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。

  4、乙方如果发生生产安全事故,必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用及相关责任。

  5、不可抗力因素造成的人员伤亡事故,由伤亡人员所在单位负责,并承担相应费用。

  十四、甲、乙双方根据管理需要,可填写如下表格,作为安全协议之附表,登记备案:

  1、作业人员登记表;

  2、特殊工种作业人员登记表;

  3、作业人员安全技术教育、考核登记表;

  4、入厂危险品登记表;

  5、职业卫生健康档案登记表。

  十五、协议效力

  1、安全协议作为洗选承包合同的组成部分,与洗选承包合同有同等效力。

  2、在管理过程中执行《洗选承包合同》中安全条款时,本协议具有优先权。

  3、本协议书正本一式五份,甲方执四份,乙方执一份,具有同等法律效力。

  4、本协议自签订之日起生效,洗选承包合同终止后自动作废。

  甲方:(章)

  负责人:(签字)

  乙方:(章)

  负责人:(签字)

  年 月 日

安全生产合同协议书13

  甲方:

  乙方:

  为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》国务院颁布的《建设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术规范》即JGJ46-88和建设部《建筑施工安全检查标准》即JGJ59-99及北京市地方性标准DBJ01-83- 、J10337- (建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境保护及保卫消防标准)结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本项目经理部根据本工程的施工特点,经甲乙双方同意确定特制定如下(施工现场临时用电安全生产管理协议书)。

  一、 施工用电安全管理目标

  1、触电伤亡事故为零。

  2、杜绝电器火灾事故的发生。

  3、施工用电安全防护达到北京市文明安全样板工地标准。

  二、 施工用电安全管理

  1、分包单位在本施工现场必须要用一名专职的临时用电管理人员。

  2、根据施工现场的实际情况配备合格人数的(持有关部门颁发的特种作业人员操作证件)的临电电工维护人员。

  分包单位必须按照建筑施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46-88》和建设部颁布的建筑施工安全检查平分标准〈JGJ59-99〉标准执行,并确保达到北京市文明安全样板工地标准。

  3、分包单位所使用的临时用电的电器材料必须是中建一局集团认定厂家生产的合格的,并符合中建一局定型电器图册以及符合CI要求。

  4、分包单位在进场前对所使用的临电器材必须经过总包的检验,合格后方可进入施工现场。

  5、分包单位必须按照我项目经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等,分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、拆除。

  6、分包单位进入施工现场后许用电时,应以书面向总包提出用电申请,批准后到指定的电箱开关上接线。

  7、各分包单位必须本着节约用电的原则力争节约用电,严禁长明灯,所有用电设备停用电必须拉闸断电。

  8、各分包单位的维护,电工必须持有效证件并经项目安全监督部门审核,对临电电工维修人员培训考核合格后方可上岗,上岗操作时不少于俩人,一人操作,一人监护。

  9、分包单位的配电箱及配电箱内的电器装置,开关、接零、接地必须完好无损、装备端正,牢固可靠。

  10、 配电箱应放置牢固,严禁倒放置,配电箱的周围应有两人同时操作的空间,严禁在配电箱旁1m内对放材料及杂物,室外配电箱必须做到防雨、防碰、防砸。

  11、 所有配电箱必须达到三级配电箱二级保护,各内机械设备必须做到一机、一闸、一箱、一漏,严禁一闸多用,符合JGJ59-99标准。

  12、 三级配电箱的动力和照明设施必须分开设置,严禁混用。

  13、 配电箱内的各种电器开关上的额定电流与被接的电器设备及照明设施的额定电流箱。

  14、 施工现场二级配电箱与三级配电箱的距离不得超过30m,中间不允许有接头,未经电箱与手持电动工具的距离不得大于50m。

  15、 施工现场、办公区域、宿舍区严禁私拉乱接电线,严禁使用电炉等电热器具,严禁违章用电。

  16、 分包单位所使用的各种电器材料的导线必须使用中建一局认定厂家的橡套电缆(除橡套电缆以外的其他导线严禁再施工现场使用),接零保护线为黄绿双色线,严禁使用老化破损的电缆导线在施工现场使用或出现。

  17、 各种导线上严禁搭、挂、压其他物体,不得将导线直接用金属悬挂,或直接缠绕在钢筋、钢管]、拖在地下面和行人车压,应用带绝缘的物品挂好,如瓷瓶、瓷珠、带塑料皮的导线挂好,高度不小于3m。

  18、 施工现场不能架设的导线,如电焊机的一次线,钢筋机械,木工机械,无齿锯,等其他的机械设备必须穿绝缘套管对其进行保护。

  19、 所有进入本施工现场新、旧的机械设备和各种电器开关,电缆,电线,都必须遥测绝缘电阻并作好记录,经验收合格后方可使用。

  20、 施工现场使用移动式碘钨灯照明,必须使用封闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好的接零保护,金属架杆手持部位必须采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线,电源侧装设漏电保护器,室内灯具高2.4m,室外灯具高2.8m。

  21、 对于生活区的职工宿舍,地下室及潮湿的环境必须采用36V低压照明,对职工的洗浴场所必须安装24V以下低压照明灯。

  22、 分包单位的电器负责人必须定期对维护电工进行安全技术交底,并对本单位的临时用电进行管理监督检查,发现问题及时解决,必要时停工整改。

  23、 本施工现场的'临时供电方式采用三箱五线制供电即(TN-S)接零保护系统供电,现场设有两台800KVA的变压器,南侧一台为1号变压器设低压配电室,设两个一级柜分别控制东边一个二级电箱和南侧一个二级电箱,北侧一台为2号变压器设低压配电室,设两个一级柜分别控制北边一个二级电箱和西侧一个二级电箱,共8个二级电箱,分别控制施工现场的各种施工用电,分包单位在今后的施工过程中随着施工的地点不同按照总包的要求随时增加配电箱。

  24、 施工现场的变压器到二级电箱由总包单位负责管理,分包单位负责二级电箱以下的施工用电的安全管理监督检查及维修保养,对使用不合格的电器材料必须清除施工现场。

  25、 总包单位负责施工现场的安全用电技术指导及总包单位范围内的电器设备的到位管理。

  26、 各分包单位必须严格按照以上各项要求执行,如有未尽事宜必须按照国家及北京市的有关临时用电的规定执行,如有违规按照总包有关安全惩处条例进行处罚,并对违章造成的安全事故由分包单位负全部责任。

  本协议书自双方法人或法人委托代理人签字、盖章后生效。

  本协议书于工程验收、全部现场人员退场自动终止。

  本协议书一式两份,具有同等法律效力,由总包单位和分包单位分别存档。

  总包单位(签字盖章) 分包单位(签字盖章)

  法人代理人: 法人代理人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

安全生产合同协议书14

  出租单位(以下简称甲方):

  地址:

  法定代表人:

  承租单位(以下简称乙方):

  地址:

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国安全生产法》,《山东省安全生产条例》等法律、法规和精神,为进一步加强租赁厂房场所、特种设备的安全生产管理,保证人民群众的生命和财产安全,经甲,乙双方协商后,一致同意签定本协议。

  一、甲方将开发区 路 号 楼 平方米的房屋(场地)(属 结构,防火等级 级)出租给乙方使用。附属设施有: 特种设备有: 。

  二、乙方从事的主要生产经营内容:

  从业人员数量为: 人。

  三、租赁期限自 年 月 日至 年 月 日。

  四、甲方的安全管理职责:

  1.出租的厂房,场所或特种设备,应符合国家有关法律,法规和规定,并具备出租时确定使用内容的安全生产条件。

  2.对乙方的安全生产、消防安全、特种设备安全管理等进行监督检查,对同一厂区,场所范围内多家承租单位的安全管理工作统一协调。

  3.对安监、消防、质监等相关部门检查发现的事故隐患或不安全因素,按照安全管理职责落实整改或督促乙方进行整改。

  4.发现乙方存在安全生产、消防安全、特种设备安全等存在隐患时,及时督促乙方整改,并及时向所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

  五、乙方的安全管理职责:

  1.严格遵守安全工作的法律,法规和规定,具备相应的安全生产资质和条件,并服从甲方对其安全工作的统一协调、检查和督促。

  2.对承租区域或生产经营(生活)范围内的安全生产工作全面负责,承担责任,对事故隐患或不安全因素应立即整改。

  3.建立安全生产工作责任制为核心的安全管理规章制度,加强对从业人员安全工作的日常教育和培训,按照有关规定配备安全管理人员,并制定安全应急救援,疏散预案。

  4.在用的特种设备必须经检验,检测,验收合格,从事特种作业人员必须具备相应的'资格,对设备和作业人员按规定进行年检和复审。

  5.承租厂房(场所)的装修(改造)和设备安装,须符合有关技术标准和安全生产,消防安全规定,不得破坏,改变建筑结构。凡涉及国家规定需要审查验收的设备和建筑施工,按国家有关规定办理。

  6.发生安全生产、消防安全、特种设备安全等事故时,及时向甲方所在地的安监、消防、质监等相关部门报告。

  六、乙方在生产经营中有关安全管理要求:

  1.应自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度和规定;要加强从业人的安全教育和劳动纪律,治安教育,不得随意进入他人生产经营区域,严禁非生产人员进入生产经营区域。

  2.一旦使用甲方所提供的房屋,场所,特种设备,就确认具备了基本安全生产条件。国家规定的特种设备和特种作业人员,须做到凭有效证件使用和持有效证件上岗。

  3.生产场地或仓库应配备符合规定要求的灭火器材,严禁在禁烟区域内吸烟,严禁违章动用明火。

  4.因生产需要使用,须到防火监督部门登记备案,经认定许可后方可使用,严禁在宿舍,仓库,办公场所区域内使用。

  5.严禁生产,储存有毒,有害,易燃,易爆物品;如生产确需使用的须经安监,消防,环保,公安等部门批准,方可使用,并制订严格的管理制度,实行定点存放,专人负责。

  6.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求,标志明显,保持出入口的畅通;严禁封闭,堵塞,占用疏散通道和安全出入口;严禁在生产、经营的建筑物内设置员工宿舍。

  7.不得随意变更厂房,场地的用途和破坏建筑物的结构,在铺设,装修水,电,煤,气,线路或管道时,不得违反安全规定。

  七、甲乙双方安全生产有关人员名单:

  甲方安全生产第一责任人为:

  甲方安全生产分管直接责任人为:

  甲方安全管理人员为:

  乙方安全生产第一责任人为:

  乙方安全生产分管直接责任人为:

  乙方安全管理人员为:

  八、附则

  1.本协议书须与租赁合同同时签订。

  2.本协议书一式两份,甲方执一份,乙方执一份,甲方单位(盖章):

  法定代表人签字:

  乙方单位(盖章):

  法定代表人签字:

  签订时间: 年 月 日

安全生产合同协议书15

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为深入推进施工工地现场消防安全工作,坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生,确保“ 智能动态称重系统研发生产基地 项目”安全、优质、按期完成,同时为进一步明确有关各方的消防安全职责,提高项目施工消防安全管理的整体水平,杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况,制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书,以明确职责,作为消防安全管理的指导与检查执行依据。

  在施工分包合同的.执行上,本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为:智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程,此项目施工地点为:太原市高新区中心街以北

  1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构,制定消防安全工作管理制度,并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。

  2、乙方要组建义务消防队,制定义务消防队管理制度,义务消防队队员应进行集中培训,掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识,每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度,并建立巡查记录,对于发现的隐患及时消除。

  3、乙方应当落实消防安全责任制,制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案,对施工人员进行消防安全培训,组织有针对性的灭火和疏散演练,其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。

  4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施,器材,设置消防安全标志,并定期组织检查、维修、确保完好有效。

  5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查,确保完好有效同时留存完整的检查记录。

  6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。

  7、乙方在节假日期间,应加大宣传力度和巡查力度,确保现场的消防安全。

  8、如乙方有发现问题拒不整改的情况,每发现一次,罚款五万元,该罚款从应付乙方的工程款中扣除,造成人员,财产损失的,责任全部由乙方承担。

  甲 方: 乙 方:

  身份证号:

  日 期: 日 期:

【安全生产合同协议书】相关文章:

安全生产协议书11-05

生产安全协议书01-15

安全生产协议书05-15

【热】安全生产协议书02-21

【荐】安全生产协议书02-22

【推荐】安全生产协议书02-21

工厂安全生产协议书02-21

安全生产协议书【荐】02-17

安全生产协议书【推荐】02-24

安全生产施工协议书02-10